Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU
Warszawa, 25 marca 2025 roku
Adam Mariusz Purwin Prezes Zarządu
Andrzej Filip Wojciechowski Pierwszy
Wiceprezes Zarządu
Piotr Tomasz Sujecki Drugi Wiceprezes
Zarządu
Łukasz Buczyński Członek Zarządu
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
2
Spis treści
1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku ......................... 4
2. Szczegółowy komentarz do wyników finansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz
pozostałe istotne informacje dotyczące sytuacji Grupy ............................................................................................... 5
3. Otoczenie prawne .......................................................................................................................................................... 22
4. Struktura organizacyjna Grupy ..................................................................................................................................... 22
5. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu
finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także
omówienie perspektyw rozwoju działalności Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.................... 22
6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących ................................................................................................................... 23
7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe ........................................................................................................................................................... 24
8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu rocznego wraz ze
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby
głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania
poprzedniego raportu rocznego ................................................................................................................................... 24
9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności .................................................................................................................. 24
10. Informacje ogólne .......................................................................................................................................................... 25
11. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w
organizacji grupy kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn .................................................................... 25
12. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności
grupy kapitałowej Emitenta ........................................................................................................................................... 26
13. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony ......... 26
14. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego ...................................................................................................... 49
15. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub
jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia
postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta: ............................................................ 49
16. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i
ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w
sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym ..................................... 56
17. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o
źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub
więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku, gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej
10% przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub
zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Emitentem ......................................................................................... 56
18. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych Emitentowi umowach
zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji ........ 57
19. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego
głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości
niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą
jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania oraz opis struktury głównych lokat kapitałowych
lub głównych inwestycji dokonanych w ramach grupy kapitałowej Emitenta w danym roku obrotowym .............. 73
20. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter
tych transakcji ............................................................................................................................................................... 73
21. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i
pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu
wymagalności ................................................................................................................................................................ 73
22. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek
udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy
procentowej, waluty i terminu wymagalności .............................................................................................................. 73
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
3
23. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym
uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta .......................................... 74
24. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Emitenta
wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności .................................................................... 80
25. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi
prognozami wyników na dany rok ................................................................................................................................ 82
26. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie
Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ........................................................ 82
27. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do
wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności82
28. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem
stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik oraz ważniejsze zdarzenia mające
znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których
wpływ jest możliwy w latach następnych ..................................................................................................................... 83
29. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz
opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku
obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem
elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej oraz charakterystyka polityki w zakresie kierunków
rozwoju grupy kapitałowej Emitenta ............................................................................................................................ 83
30. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową ................ 84
31. Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku
ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub
zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie ....................................................................... 84
32. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych
opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych,
warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub
potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie
Emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w
przypadku gdy Emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor -
oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu
finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu
finansowym .................................................................................................................................................................... 85
33. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach
zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli
odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony
poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym .......................................................... 86
34. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w
jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta (dla
każdej osoby oddzielnie) ............................................................................................................................................... 86
35. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których
mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
obligatariuszy ................................................................................................................................................................ 86
36. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych .............................................................................. 87
37. Informacje dodatkowe: .................................................................................................................................................. 87
38. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym ..................... 88
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
4
1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
2024 roku
W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2024 roku Grupa Polenergia („Grupa”) osiągnęła
wyniki na poziomie EBITDA oraz skorygowanego zysku netto wynoszące odpowiednio 642,1 mln
oraz 307,4 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego o
odpowiednio 94,5 mln zł i 33,8 mln zł.
Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za cztery kwartały 2024 roku były niższe o 1 294,9 mln zł,
co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 496,1 mln
zł) oraz gazu i czystych paliw (o 18,1 mln zł), skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w
segmencie lądowych farm wiatrowych (o 178,2 mln zł) oraz dystrybucji (o 24,7 mln zł).
Wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 642,1 mln i był wyższy o 94,5 mln w stosunku do
wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego głównie ze względu na wyższy wynik w segmencie
lądowych farm wiatrowych (o 164,4 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją wyższych cen
energii elektrycznej uzyskanych przez farmy, z uwagi na brak przedłużenia na 2024 r. zamrożenia cen
energii elektrycznej dla wytwórców. Wyższy wynik EBITDA w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego
odnotowano również w segmentach dystrybucji (o 11,6 mln zł), farm fotowoltaicznych (o 6,8 mln zł) oraz
gazu i czystych paliw (o 7,0 mln zł). Powyższe efekty zostały częściowo skompensowane przez niższy
wynik w segmencie obrotu i sprzedaży (o 52,9 mln zł) z uwagi na niższy wynik na pozostałej działalności
w obszarze energetyki prosumenckiej wskutek dokonanego odpisu aktualizującego wartość zapasów i
niższego wolumenu sprzedaży paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, niższy wynik na handlu energią
elektryczną i obsłudze biznesu związany głównie z niższą zmiennością cenową na rynkach energii oraz
przesunięciem czasowym realizacji transakcji na zielonych certyfikatach, niższy wynik na handlu
energią elektryczną z aktywów OZE wskutek zmiany modelu rozliczeniowego uwzględniającego wyższą
cenę zakupu z projektów OZE, oraz wyższe koszty operacyjne w związku z rozwojem skali działalności
Grupy. Niższy wynik EBITDA został również odnotowany w segmencie niealokowanych (o 42,4 mln zł)
Wyniki Grupy Polenergia (mln PLN) 12M 2024 12M 2023 Zmiana r/r
Zmiana r/r
[%]
4 kwartał
2024
4 kwartał
2023
Zmiana r/r
Zmiana r/r
[%]
Przychody ze sprzedaży, w tym: 4 320,5 5 615,4 (1 294,9) -23% 1 304,2 1 535,9 (231,7) -15%
segment obrotu i sprzedaży 3 143,9 4 639,9 (1 496,1) 989,2 1 272,0 (282,8)
pozostałe 1 176,7 975,5 201,2 315,1 264,0 51,1
Koszt własny sprzedaży, w tym: (3 512,1) (4 938,6) 1 426,4 -29% (1 125,1) (1 350,2) 225,0 -17%
segment obrotu i sprzedaży (2 909,7) (4 380,2) 1 470,5 (946,2) (1 227,9) 281,7
pozostałe (602,4) (558,4) (44,0) (179,0) (122,3) (56,7)
Zysk brutto ze sprzedaży 808,4 676,8 131,5 19% 179,1 185,7 (6,7) -4%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (317,6) (267,5) (50,1) (111,0) (79,7) (31,3)
Pozoste przychody/koszty operacyjne (24,3) (7,9) (16,4) (16,3) (12,4) (4,0)
Rozliczenie ceny aukcyjnej 1,3 (20,2) 21,5 1,6 (13,4) 14,9
A Zysk operacyjny (EBIT) 467,8 381,2 86,5 23% 53,3 80,3 (27,0) -34%
Amortyzacja 174,3 162,1 12,3 44,0 43,4 0,6
Odpisy aktualizujace - 4,3 (4,3) - 4,2 (4,2)
EBITDA 642,1 547,6 94,5 17% 97,3 127,8 (30,6) -24%
B Przychody finansowe 54,4 50,1 4,2 17,5 17,7 (0,1)
C Koszty finansowe (126,1) (101,1) (25,1) (45,1) (29,5) (15,6)
Zysk (strata) brutto 396,0 330,3 65,7 20% 25,7 68,4 (42,7) -62%
Podatek dochodowy (94,8) (66,7) (28,1) 42% (18,6) (13,6) (5,0) 37%
Zysk netto 301,2 263,6 37,6 14% 7,1 54,8 (47,7) -87%
Korekty normalizujące:
Alokacja Ceny Nabycia (PPA) 0,2 2,8 (2,6) 0,1 0,7 (0,6)
Różnice kursowe 3,0 (0,1) 3,1 2,5 (0,3) 2,8
Wycena kredytów metodą zamortyzowanego kosztu 3,0 3,0 0,0 0,8 0,5 0,3
Odpisy aktualizujące** - 4,3 (4,3) - 4,2 (4,2)
Skorygowany Zysk (Strata) Netto* 307,4 273,6 33,8 12% 10,5 59,9 (49,4) -82%
EBITDA 642,1 547,6 94,5 17% - 97,3 127,8 (30,6) -24%
Marża EBITDA 14,9% 9,8% 5,1% 7,5% 8,3% -0,9%
EBITDA (bez segmentu obrotu) 609,8 462,4 147,4 32% - 119,5 139,4 (19,9) -14%
Marża EBITDA (bez segmentu obrotu) 51,8% 47,4% 4,4% 37,9% 52,8% -14,9%
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
5
głównie w związku z wyższymi kosztami operacyjnymi w Centrali, które wynikają ze wzrostu skali
działalności oraz zdarzeniami jednorazowymi, tj. ujęcie w ciężar 2024 roku kosztów wynagrodzeń
Członków Zarządu kończących kadencję w 2024 roku.
W czwartym kwartale 2024 roku Grupa Polenergia odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o
231,7 mln zł w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, na
co wpływ miały niższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu i sprzedaży (o 282,8 mln zł),
skompensowane częściowo przez m.in. wyższe przychody ze sprzedaży w segmentach gazu i czystych
paliw (o 23,6 mln zł) oraz lądowych farm wiatrowych (o 18,8 mln zł).
Wynik EBITDA Grupy w samym czwartym kwartale 2024 roku wyniósł 97,3 mln zł i był niższy o 30,6
mln w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie
niższy wynik w segmencie niealokowanych (o 31,4 mln zł) z uwagi na wyższe koszty operacyjne w
Centrali, w związku z wzrostem skali działalności Grupy i zdarzeniami jednorazowymi oraz niższe wyniki
w segmentach dystrybucji (o 13,0 mln zł) oraz obrotu i sprzedaży (o 10,7 mln zł). Powyższy efekt został
częściowo skompensowany przez wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 17,7 mln
zł), z uwagi na wyższe ceny energii elektrycznej oraz w segmencie gazu i czystych paliw (o 6,3 mln zł).
W czwartym kwartale 2024 roku miały miejsce istotne zdarzenia jednorazowe, obejmujące odpisy,
rezerwy oraz koszty jednorazowe, których łączna wartość wyniosła 54,9 mln zł, z czego 22,2 mln zł
dotyczyło segmentu obrotu i sprzedaży, 17,1 mln zł odnosiło się do segmentu dystrybucji, a 15,6 mln zł
obejmowało koszty niealokowane. Po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych, skorygowany wynik
EBITDA za ten okres wyniósłby 152,2 mln zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego.
W 2024 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 307,4 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do
wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 33,8 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w
okresie czterech kwartałów 2024 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami
wpływającymi na wynik EBITDA, częściowo skompensowanymi przez wyższe koszty z tytułu odsetek i
poręczeń, koszty finansowe z tytułu dyskonta wynikające z rozliczania w czasie kosztów demontażu
turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych, wynik na transakcjach dot. instrumentów pochodnych i
różnicach kursowych, wyższą amortyzację oraz wyższy podatek dochodowy związany z wyższym
wynikiem brutto Grupy. W samym czwartym kwartale 2024 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł
10,5 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 49,4
mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w samym czwartym kwartale 2024 roku została
spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA oraz wyższymi
kosztami finansowymi z tytułu odsetek.
2. Szczegółowy komentarz do wyników finansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31
grudnia 2024 roku oraz pozostałe istotne informacje dotyczące sytuacji Grupy
W 2024 r. segment lądowych farm wiatrowych (493 MW; wzrost o 57,2 MW w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego) zanotował wynik EBITDA wyższy o 164,4 mln w porównaniu
do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost wyników segmentu w tym okresie jest
konsekwencją wyższych cen energii elektrycznej uzyskanych przez farmy, z uwagi na brak przedłużenia
na 2024 r. zamrożenia cen energii elektrycznej dla wytwórców. Powyższe zostało częściowo
Wyniki Grupy Polenergia
(mln PLN)
Lądowe Farmy
Wiatrowe
Fotowoltaika
Gaz i Czyste
Paliwa
Obrót i Sprzed Dystrybucja Niealokowane RAZEM
EBITDA 12M 2024
632,1 16,4 9,7 32,3 32,9 (81,3) 642,1
EBITDA 12M 2023
467,7 9,5 2,7 85,3 21,3 (38,9) 547,6
Zmiana:
164,4 6,8 7,0 (52,9) 11,6 (42,4) 94,5
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
6
skompensowane przez niższe niż w poprzednim roku uzyskane przez farmy ceny sprzedaży zielonych
certyfikatów oraz wzrost kosztów operacyjnych związany m.in. z rozpoczęciem eksploatacji farm
wiatrowych Grabowo i Piekło. Wynik na działalności w czwartym kwartale 2024 r. był wyższy od wyniku
w analogicznym okresie ubiegłego roku o 17,7 mln zł głównie z uwagi na wyższe ceny energii
elektrycznej skompensowane częściowo poprzez niższy wolumen produkcji z uwagi na gorszą
wietrzność, niższe ceny zielonych certyfikatów oraz wyższe koszty operacyjne.
Segment gazu i czystych paliw osiągnął w 2024 roku wyższy wynik EBITDA o 7,0 mln zł w porównaniu
do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego głównie wskutek: (i) wyższego wyniku na
optymalizacji pracy ENS pomniejszonego przez brak dodatkowej marży na usłudze GWS; (ii) wyższych
przychodów z Rynku Mocy w związku z wyższą ceną za 1MW zakontraktowanej mocy w 2024 r. w
porównaniu do 2023 r.; (iii) niższego wyniku na sprzedaży ciepła z powodu niższego pokrycia kosztów
przez ceny taryfowe oraz dodatkowej opłaty za nieodebranie minimalnych ilości gazu na ciepło. Wynik
na działalności w czwartym kwartale 2024 r. był wyższy od wyniku w analogicznym okresie ubiegłego
roku o 6,3 mln głównie wskutek: (i) wyższego wyniku na optymalizacji pracy ENS; (ii) wyższych
przychodów z Rynku Mocy w związku z wyższą ceną za 1MW zakontraktowanej mocy w 2024 r. w
porównaniu do 2023 r.; (iii) niższego wyniku na sprzedaży ciepła z powodu niższego pokrycia kosztów
przez ceny taryfowe oraz dodatkowej opłaty za nieodebranie minimalnych ilości gazu na ciepło.
Segment obrotu i sprzedaży zanotował w 2024 roku spadek wyniku EBITDA o 52,9 mln w porównaniu
do wyniku zanotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na spadek wyniku miały: i)
niższy wynik na pozostałej działalności w obszarze energetyki prosumenckiej wskutek dokonanego
odpisu aktualizującego wartość zapasów i niższego wolumenu sprzedaży paneli fotowoltaicznych i
pomp ciepła, ii) niższy wynik na handlu energią elektrycz i obsłudze biznesu związany głównie z
niższą zmiennością cenową na rynkach energii oraz przesunięciem czasowym realizacji transakcji na
zielonych certyfikatach, iii) niższy wynik na handlu energią elektryczną z aktywów OZE wskutek zmiany
modelu rozliczeniowego uwzględniającego wyższą cenę zakupu z projektów OZE, iv) wyższe koszty
operacyjne w związku z rozwojem skali działalności Grupy. Spadek wyniku w 2024 r. został częściowo
skompensowany przez: i) wyższy wynik na handlu certyfikatami z farm wiatrowych związany głównie z
efektem niskiej bazy wynikającej z realizacji transakcji w 2023 r., ii) wyższy wynik na agregacji OZE
głównie w związku z dodatkową marżą na sprzedaży zielonych certyfikatów. W samym czwartym
kwartale 2024 r. segment obrotu i sprzedaży zanotował spadek wyniku EBITDA o 10,7 mln zł w
porównaniu do wyniku zanotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na spadek wyniku
w czwartym kwartale 2024 r. miały: i) niższy wynik na handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu
związany ównie z niższą zmiennością cenową na rynkach energii oraz przesunięciem czasowym
realizacji transakcji na zielonych certyfikatach, ii) niższy wynik na pozostałej działalności w obszarze
energetyki prosumenckiej uwzględniający odpis aktualizujący wartość zapasów oraz niższą kwalifikację
i przesunięcia w czasie rozliczwniosków w ramach programu Mój Prąd, iii) niższy wynik na sprzedaży
energii elektrycznej będącym konsekwencją rozpoznania przyszłej straty na kontraktach w związku z
przedłużeniem zamrożenia cen energii elektrycznej dla niektórych odbiorców. Spadek wyniku w
czwartym kwartale 2024 r. został częściowo skompensowany przez: i) wyższy wynik na handlu
certyfikatami z farm wiatrowych związany głównie z efektem niskiej bazy wynikającej z realizacji
transakcji w 2023 r., ii) wyższy wynik na handlu energią elektryczną z aktywów OZE ze względu na
obowiązujące w 2023 r. odpisy na fundusz Zarządcy Rozliczeń.
Wynik EBITDA segmentu dystrybucji za okres 12 miesięcy 2024 roku był wyższy o 11,6 mln
w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost wyniku jest głównie
konsekwencją wyższej marży jednostkowej na sprzedaży energii w 2024 r., co wynika z niższej ceny
zakupu energii elektrycznej przy utrzymaniu cen sprzedaży na podobnym poziomie do czwartego
kwartału 2023 r. oraz wyższej marży na dystrybucji energii elektrycznej (głównie z powodu efektu niskiej
bazy wynikającej z opóźnienia w aktualizacji taryfy dystrybucyjnej w 2023 r.). Wyższy wynik został
częściowo skompensowany przez wyższe koszty operacyjne związane ze wzrostem skali działalności i
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
7
koszty ponoszone w związku z rozwojem projektów z obszaru elektromobilności. Natomiast w samym
czwartym kwartale wynik EBITDA segmentu dystrybucji był niższy o 13,0 mln w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Na spadek wyniku wpłynęła zawiązana rezerwa na potencjalny
zwrot rekompensat otrzymanych w 2023 roku w kwocie 17,1 mln częściowo skompensowana przez
wyższą marżę na dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, głównie w związku z wyższym
wolumenem w segmencie klientów indywidualnych i jednostkową marżą na sprzedaży.
Wynik EBITDA segmentu farm fotowoltaicznych (82 MW) w całym 2024 r. oraz w czwartym kwartale
2024 r. był na poziomie wyższym w porównaniu do wyników osiągniętych w analogicznych okresach
roku ubiegłego (wzrost odpowiednio o 6,8 mln i 0,6 mln zł) z powodu wyższej produkcji energii,
głównie z uwagi na uruchomienie farmy fotowoltaicznej Strzelino (45,2 MWp) w pierwszym kwartale
2024 r. Efekt wolumenowy został częściowo skompensowany przez niższe ceny energii osiągnięte w
2024 r. oraz wyższe koszty operacyjne związane ze zwiększeniem mocy zainstalowanej.
Wynik w segmencie niealokowanych w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. był niższy o 42,4 mln zł
w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie 2023 r. (o 31,4 mln niższy w samym czwartym
kwartale). Na zmianę wyniku EBITDA w 2024 r. wpływają głównie wyższe koszty operacyjne w Centrali
(m.in. koszty wynagrodzeń oraz koszty usług obcych) wynikające ze wzrostu skali działalności oraz
zdarzenia jednorazowe, głównie koszty wynagrodzeń Członków Zarządu kończących kadencję w 2024
roku.
Wynik na działalności finansowej w okresie styczeń grudzień 2024 r. był niższy od wyniku
w analogicznym okresie ubiegłego roku o 20,8 mln na co miały wpływ przede wszystkim wyższe
koszty z tytułu odsetek i poręczeń, koszty finansowe z tytułu dyskonta wynikające z rozliczania w czasie
kosztów demontażu turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych oraz wynik na transakcjach dot.
instrumentów pochodnych i różnicach kursowych częściowo skompensowane przez wyższe przychody
z poręczeń finansowych. W samym czwartym kwartale wynik był niższy o 15,7 mln zł, co jest głównie
skutkiem wyższych kosztów finansowych z tytułu odsetek.
Wyższy poziom podatku dochodowego w 2024 r. jest efektem wyższego wyniku brutto Grupy.
Ocena wpływu wojny w Ukrainie i sytuacji na rynku energii na działalność Spółki
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie na bieżąco monitorowane i identyfikowane
czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Polenergia.
Trwająca wojna w Ukrainie do końca 2024 roku nie przyniosła rozstrzygnięć na polu walki i nie
przybliżyła też stron do zawieszenia broni. Wpływ samego konfliktu na notowania surowców
energetycznych w Europie nie ma już tak istotnego znaczenia jak w pierwszych jego miesiącach, ze
względu na zrealizowaną dywersyfikację dostaw gazu ziemnego w postaci dostaw LNG także do Polski.
Pomimo zakończenia przesyłu gazu przez Ukrainę pod koniec 2024 roku, ceny nie uległy znaczącej
zmianie, gdyż rynek już wcześniej przewidywał takie rozwiązanie.
W ciągu 2024 roku ceny na rynku gazu ziemnego zależały od czynników pogodowych i sytuacji na
światowych rynkach gazu związanych z odbudowującym się popytem zwłaszcza ze strony energetyki,
jak i sytuacpodażową związaną z dostępnością produkcji min. w instalacjach na morzu północnym,
czy możliwościami przeładunkowymi LNG w portach w USA. Okres zimowy 2024/2025 spowodował
wzrost cen surowca ze względu na niższą generację OZE w państwach UE i szybsze wyczerpywanie
się europejskich magazynów gazu. Za rosnącymi cenami gazu i większą generacją energii ze źródeł
emisyjnych wzrosły też ceny uprawnień do emisji CO2 i energii elektrycznej na europejskich rynkach.
Niemniej jednak to normalne zjawiska o tej porze roku, a obecne ceny znacznie poniżej poziomów
z kryzysu energetycznego w 2022 roku po rozpoczęciu pełnoskalowego konfliktu.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
8
To co obecnie jest zagrożeniem dla rynków energii to działania dywersyjne i elementy konfliktu
hybrydowego w postaci uszkodzeń podmorskich kabli do przesyłu energii, gazu, czy innych instalacji
infrastruktury energetycznej na terenie państw UE. Na ceny energii w Europie negatywnie wpłynąć
mogą t planowane sankcje na zakupy rosyjskiego LNG, który nadal stanowi istotny wolumen dla
Hiszpani czy Francji. Należy też cały czas mieć na uwadze, że sytuacja polityczna pozostaje niestabilna,
a niepewność co do m.in. decyzji administracji nowego prezydenta USA może przyczynić się do
możliwych ruchów wzrostowych cen surowców i energii w Europie.
Wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia Grupy zaobserwowano nadal utrzymujące
się wysokie koszty finansowania wynikające ze wzrostu stóp procentowych, zmienność kursu złotego
w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, jak równi ryzyko wzrostu kosztów związanych
z zabezpieczeniami transakcji zawieranych na rynkach towarowych. Wdrożenie zmian na rynku
bilansującym wprowadzone od 14 czerwca 2024 r. zwiększyło koszty bilansowania i profilowania źródeł
OZE w drugiej połowie 2024 roku, co negatywnie wpływa na uzyskiwane przez Grupę wyniki związane
z eksploatacją źródeł OZE. W kolejnych latach spodziewamy się dalszych wzrostów kosztu profilu przy
rosnącym nasyceniu OZE w Krajowym Systemie Energetycznym i spadającej podaży energii ze źródeł
konwencjonalnych.
Segment gazu i czystych paliw jest w ocenie Zarządu w dużej mierze odporny na bieżącą zmienność
cen na rynku spowodowaną wybuchem wojny w Ukrainie. Dostawy gazu w związku z realizowanymi
kontraktami na produkcję ciepła zostały już zabezpieczone (wolumen oraz stała cena) na 2024 r. oraz
2025 r. Dodatkowym zabezpieczeniem dla produkcji ciepła jest utrzymywany i zwiększony w pierwszym
kwartale 2022 r. zapas oleju opałowego lekkiego, jako paliwa rezerwowego w sytuacji ograniczenia lub
braku dostaw gazu. W przypadku wezwania ENS do świadczenia usług systemowych, bieżące koszty
zakupu gazu, zgodnie z obowiązującymi umowami, zostaną pokryte przez przychody. Kontynuacja
obecnej sytuacji na rynku gazu i praw do emisji CO2 długoterminowo może spowodować ograniczenie
możliwości zabezpieczania produkcji i marży ENS na kolejne lata na rynku terminowym.
W segmencie energetyki lądowych farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych wysoka zmienność cen
energii skorelowana ze zmiennością generacji energii z wiatru i słońca może skutkować bardzo
znaczącym wzrostem kosztu profilu, co obniża uzyskiwaną efektywną cenę sprzedanej energii
elektrycznej. Należy również zwrócić uwagę, pomimo niższych cen energii elektrycznej na rynku
hurtowym i jednocześnie utrzymujących się niskich poziomów cen praw majątkowych PMOZE_A
(“zielonych certyfikatów”) ustawodawca nie skłonił się do podwyższenia obowiązku umorzenia
świadectw pochodzenia do poziomów zapewniających zrównoważenie popytu i podaży. Poziom
obowiązku do umorzenia świadectw pochodzenia PMOZE_A na 2025 rok wynosi 8,5% w 2025 r. Tak
niski poziom obowiązku powoduje, że ceny rynkowe zielonych certyfikatów pozostają niskie, co jest
skutkiem zmniejszonego popytu wynikającego z szybszego tempa redukcji obowiązku w stosunku do
tempa wychodzenia starych projektów OZE z systemu zielonych certyfikatów. Na moment publikacji
raportu, Grupa posiada projekty wiatrowe o łącznej mocy 227,3 MW, które w dalszym ciągu funkcjonują
w obowiązującym przez 15 lat od uruchomienia obiektu systemie zielonych certyfikatów i w
perspektywie długoterminowej są eksponowane na ryzyko zmian cen praw majątkowych.
W związku ze znacznym wzrostem mocy zainstalowanej w OZE, a w szczególności w segmencie źródeł
fotowoltaicznych, w Polsce i krajach sąsiednich w okresach wysokiej generacji OZE i jednocześnie
niskiego zapotrzebowania, coraz częściej obserwujemy występowanie na rynku cen ujemnych.
Oznacza to, że za energię elektryczną wytworzoną we wspomnianych okresach wystąpienia ujemnych
cen energii, wytwórca musi zapłacić za jej sprzedaż na rynek. Sytuacje takie mają miejsce głównie w
dni weekendowe i świąteczne. Jedocześnie dla wytwórców OZE rozliczających się w ramach systemów
wsparcia wystąpienie przez co najmniej sześć kolejnych godzin cen ujemnych wiąże się z brakiem
możliwości rozliczenia w ramach systemu aukcyjnego wolumenów produkcji z tych godzin lub brakiem
wydania przez Prezesa URE praw majątkowych przysługujących za produkcję z tych godzin, w
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
9
zależności od systemu wsparcia w których uczestniczy dane źródło OZE.
Oprócz występujących ujemnych cen, na segmenty OZE Grupy Polenergia negatywnie wpływają
pojawiające się sytuacje nadpodaży energii na rynku, które występują w okresach niskiego
zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) i jednoczesnej
wysokiej generacji z OZE. W związku z występowaniem tego zjawiska, w okresach, kiedy PSE S.A.
(„PSE”) nie jest w stanie dalej ograniczjednostek konwencjonalnych ani wyeksportować nadwyżek
generowanej energii, redukowana jest produkcja z poszczególnych jednostek OZE. Na polecenie
operatora (PSE) uruchamiane jest tzw. nierynkowe redysponowanie jednostek wytwórczych. Sytuacja
taka może podlegać rekompensacie finansowej ze strony PSE, jednak czas oczekiwania na
rozpatrzenie wniosku i wypłata przedmiotowej rekompensaty trwa obecnie wiele miesięcy, co może
prowadzić do sytuacji że rekompensata zostanie wypłacona przez PSE w kolejnym roku. Na podstawie
zapisów w umowach przyłączeniowych, części należących do Grupy Polenergia instalacji OZE
rekompensata finansowa z tytułu nierynkowego redysponowania nie przysługuje.
Segment obrotu i sprzedaży jako jedyny z Grupy posiadał bezpośrednią ekspozycję na rynek ukraiński
za pośrednictwem spółki zależnej Polenergia Ukraina. Spółka ta jeszcze przed rozpoczęciem wojny
ograniczyła zakres prowadzonej działalności operacyjnej. Aktualnie wszelka działalność operacyjna w
Ukrainie jest wstrzymana, a sama Spółka jest w trakcie procesu likwidacji.
Grupa identyfikuje zwiększone ryzyko prowadzenia działalności handlowej na wszystkich rynkach, w
tym m.in. ryzyko ponownego wzrostu zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, ryzyko
niezrealizowania wolumenu odbioru przez kontrahentów, ryzyka braku płatności i wykonywania umów
ze względu na nieprzewidziane zmiany regulacyjne oraz wzrost ryzyka niewypłacalności kontrahentów.
W sytuacji materializacji ryzyka dynamicznych wzrostów lub spadków cen, odchylenia w zużyciu energii
przez klientów od wartości zakontraktowanych mowygenerować istoty wynik (zarówno pozytywny
jak i negatywny), niewspółmierny do pierwotnych założeń. Dodatkowo rosnąca zmienność cen
rynkowych związana ze sprzedażą generacji z OZE, może spowodować znaczny spadek dochodów z
działalności obsługi aktywów OZE Grupy oraz agregacji OZE. W odpowiedzi na zmieniające się
uwarunkowania rynkowe Grupa zmodyfikowała strategię sprzedażową energii z aktywów OZE i dąży
do zwiększenia udziału sprzedaży energii w ramach transakcji OTC, sprzedaży bezpośrednio do
klientów końcowych oraz w ramach kontraktów długoterminowych cPPA. Negatywne zmiany kursów
walutowych mogą skutkować pogorszeniem wyniku na rynku denominowanym w euro. Jednocześnie
umocnienie euro może prowadzić do zwiększenia wartości wymagalnych depozytów
zabezpieczających. Segment jest również eksponowany na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Wyższy
koszt kredytu obrotowego, wynikający z wysokich stóp procentowych, może spowodować pogorszenie
się rentowności prowadzonej działalności. Polenergia Obrót podejmuje także działania w celu
monitorowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. Potencjalny atak niszczący infrastrukturę
teleinformatyczną lub ograniczający dostęp do systemów w tej spółce skutkowałoby brakiem lub
ograniczoną możliwością prowadzenia działalności handlowej. W przypadku głębszej konsolidacji
sektora wytwórczego w Polsce, przy wydzieleniu jednostek wysokoemisyjnych ze Spółek Skarbu
Państwa, może pojawić się ryzyko dalszego pogłębienia się braku płynności na rynku terminowym oraz
transparentności i wiarygodności giełdowych indeksów cenowych co może utrudnić prowadzenie
działalności obrotowej i wpłynąć negatywnie na przychody Grupy.
Segment dystrybucji jest zabezpieczony długoterminowo przed skutkami wzrostu kosztów inwestycji
oraz rosnących stóp procentowych poprzez mechanizm taryfowy oraz tzw. „konto regulacyjne”.
Krótkoterminowo, do czasu aktualizacji kolejnej taryfy dystrybucyjnej, spółka może doświadczyć
negatywnego wpływu zmian rynkowych na rentowność realizowanej działalności.
W krótkiej perspektywie czasowej, realizowane przez Grupę projekty inwestycyjne mogą zostać
dotknięte negatywnymi skutkami obecnej sytuacji rynkowej. Wzrost cen surowców i produktów na rynku
oraz chwilowe braki pracowników u podwykonawców mogą spowodować opóźnienia w realizacji
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
10
planowanych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Utrzymujące się wysokie stopy procentowe
powodują wzrost kosztów finansowania, a wzrost cen surowców i towarów w połączeniu ze zmiennością
kursu EUR/PLN może doprowadzić do wzrostu łącznych kosztów inwestycji. Obserwowane są wąskie
gardła w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, co może skutkować koniecznością zmiany
w harmonogramach budowy projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.
W ocenie Grupy, obecna sytuacja rynkowa nie zagroziła realizacji podstawowych celów określonych w
Strategii Grupy Polenergia na lata 2020 2024.
Realizacja Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024
Lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne
Grupa eksploatuje projekty odnawialnych źródeł energii o mocy 493 MW w segmencie lądowej
energetyki wiatrowej, a także o mocy 82 MWp w segmencie farm fotowoltaicznych.
Grupa prowadzi prace w celu realizacji trzech projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 102
MWp, które uzyskały wsparcie w ramach aukcyjnego systemu wsparcia OZE.
Realizacja prac budowlano-montażowych dla projektów farm Fotowoltaicznych Szprotawa I i II o łącznej
mocy 67 MWp przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Na projekcie Szprotawa I, na koniec
grudnia 2024 r. zostały zakończone prace związane z montażem konstrukcji, budową i montażem stacji
transformatorowych SN/nn, budową linii elektroenergetycznych SN i WN oraz montażem modułów
fotowoltaicznych i inwerterów. Trwają prace wykończeniowe na stacji GPO zaawansowanie prac
wynosi ok. 95%. Na początku roku planowana jest dostawa i instalacja transformatora mocy. Na
projekcie Szprotawa II, na koniec grudnia 2024 r. zostały zakończone prace związane z montażem
konstrukcji, budową i montażem stacji transformatorowych SN/nn, budową linii elektroenergetycznych
SN oraz montażem modułów fotowoltaicznych i inwerterów. Realizacja w/w prac na projektach
Szprotawa I i II przebiega ok. miesiąc szybciej niż w założonym kontraktowo harmonogramie. W I
kwartale 2025 r. planowane jest pierwsze podanie napięcia oraz rozpoczęcie rozruchu
technologicznego obiektu.
Dla projektu farmy fotowoltaicznej Rajkowy o mocy 35 MWp po wygranej aukcji na sprzedaż energii
z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku, trwa proces zapytań i zbierania ofert na wybór wykonawcy
kompleksowych prac montażowo-elektrycznych przy realizacji projektu. Prowadzone również
negocjacje z dostawcami modułów fotowoltaicznych i inwerterów. W międzyczasie, trwają rozmowy z
potencjalnymi odbiorcami na dostawę energii elektrycznej. Do połowy 2025 roku planowane jest
złożenie wniosku o uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych niezbędnych do realizacji projektu.
W grudniu 2024, akcję na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii wygrała przygotowywana do
realizacji instalacja rozwijana w ramach spółki zależnej Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz (48.3MW).
Grupa prowadzi prace w zakresie dalszego rozwoju projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w
Polsce. Aktualnie w portfelu Grupy znajdują się projekty fotowoltaiczne (poza wymienianymi powyżej)
oraz wiatrowe (lądowe) w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy około 1,9 GW. Grupa nie
wyklucza udziału spółek zależnych rozwijających projekty farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych w
kolejnych aukcjach OZE, jak również spółek zależnych rozwijających projekty magazynów energii w
akcji rynku mocy. Dla poszczególnych projektów będą rozważane różne formy komercjalizacji produkcji,
w tym ofertowanie części produkcji w kolejnych aukcjach OZE, sprzedaż energii do odbiorców
końcowych w kontraktach cPPA lub sprzedaż energii na rynku regulowanym lub pozagiełdowym.
Grupa prowadzi prace w zakresie dalszego rozwoju projektów wiatrowych w Rumunii poprzez spółkę
zależną Wind Farm Four Srl („WF4”, dawniej: Naxxar Wind Farm Four Srl). WF4 kontynuuje bieżący
rozwój projektu farmy wiatrowej w siedmiu spółkach celowych. Działalność WF4 w czwartym kwartale
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
11
2024 r. skupiała s na procedurze środowiskowej oraz uzyskaniu ostatnich decyzji i pozwoleń
niezbędnych do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ro: PUZ) oraz
rozpoczęciu procedury środowiskowej do pozwolenia na budowę. Realizowany plan zakłada, że
projekty wiatrowe w Rumunii osiągną gotowość do budowy w roku 2026.
Jednym z kluczowych celów strategicznych spółki jest długoterminowe zabezpieczanie produkcji energii
z aktywów operacyjnych Grupy. W celu minimalizacji ryzyka rynkowego oraz stabilizacji przychodów,
Grupa stosuje instrumenty zabezpieczające sprzedaż energii takie jak kontrakty różnicowe (aukcja),
umowy PPA, sprzedaż bezpośrednią do klientów końcowych oraz kontrakty forward.
Na datę publikacji niniejszego raportu na rok 2025 Grupa zabezpieczyła 89% docelowej produkcji
energii, osiągając średnią ważoną cenę netto na poziomie 408 zł/MWh (po odliczeniu szacowanego
kosztu profilu). Cena sprzedaży energii na 2025 r. jest niższa w porównaniu do roku 2024, co wynika z
spadkowego trendu na rynku kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz z oczekiwań
rynkowych dotyczących dalszej obniżki cen.
Poniższa tabela przedstawia poziom komercjalizacji energii elektrycznej z aktywów wiatrowych i
fotowoltaicznych Grupy w latach 2025-2029:
2025
2026
2027
2028
2029
Aukcja
15%
17%
17%
23%
38%
Pozostałe instrumenty zabezpieczające
75%
64%
35%
21%
3%
Razem
89%
80%
52%
44%
41%
Morskie farmy wiatrowe
Kontynuowane prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. Grupa posiada 50%
udziałów w spółkach MFW Bałtyk I Sp. z o.o., MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o.
przygotowujących do budowy trzy morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim o łącznej
mocy do 3000 MW.
- - - - -
MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III
W nawiązaniu do uzyskanych przez Spółki decyzji z 4 maja 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki („Prezes URE”) (oddzielnych dla każdej Spółki) o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego
salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, odpowiednio w MFW Bałtyk
II i MFW Bałtyk III, o mocy 720 MW każda, decyzja Komisji Europejskiej o zgodności z rynkiem
wewnętrznym została wydana 2 sierpnia 2024, zaś Prezes URE w dniu 6 listopada 2024 wydał na rzecz
MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III decyzje ustalające cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda
na poziomie 319,60 zł/MWh w 25-letnim okresie wsparcia. Cena ustalona w decyzjach podlega,
począwszy od roku 2022, corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z uzasadnieniem decyzji organ w toku postępowań ustalił,
że rozpoczęcie prac w ramach projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III nastąpiło przed wydaniem
przez Prezesa URE decyzji, co powoduje, że cena stanowiąca podstawę do wypłaty ujemnego salda
nie będzie podlegała aktualizacji w trybie tzw. procedury „claw-back”.
W celu zabezpieczenia praw do zlokalizowania i wybudowania zespołu urządzeń użących do
wyprowadzenia mocy dla MFW Bałtyk II, decyz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w dniu 15
stycznia 2024 r. przeniesiono na MFW Bałtyk II Sp. z o.o. część praw wynikających z decyzji Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku nr 4/14 z dnia 19 marca 2014 r. udzielającej pozwolenia na ułożenie i
utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich będących częścią morskiej
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
12
infrastruktury przesyłowej (decyzja zmieniona w kwietniu 2022 r. i we wrześniu 2023 r.).
W ramach procesu zmierzającego do uzyskania wykonalnych pozwoleń na budowę, Spółki uzyskały
16 lutego 2024 r. decyzje zmieniające PSZW dla obu projektów. Potrzeba zmian motywowana była
zmianą założeń projektowo-wykonawczych, dostosowania zapisów decyzji PSZW do wyników
przeprowadzonych analiz w zakresie instalacji radarów na cele obronności państwa oraz zapewnienia
zgodności z zatwierdzonymi ekspertyzami nawigacyjnymi. W roku sprawozdawczym Spółki
sfinalizowały także proces zabezpieczania praw do nieruchomości prywatnych wzdłuż trasy kabla
eksportowego poprzez ustanowienie służebności przesyłu (z wyjątkiem jedynie 3 działek, które zostały
objęte ograniczeniami w użytkowaniu poprzez decyzje lokalizacyjne („DL”)). Nieruchomości
instytucjonalne oraz stanowiące własność Skarbu Państwa objęte zostały DL. Jeden właściciel
nieruchomości prywatnej złożył odwołanie od postanowień decyzji lokalizacyjnych dla MFW Bałtyk II i
MFW Bałtyk III do Ministra Rozwoju i Technologii (sprawa nie została rozstrzygnięta przez organ II
instancji do końca 2024 r.
1
), co nie jest przesłanką wstrzymującą wykonalność DL.
Spółki sfinalizowały zakup nieruchomości pod stację elektroenergetyczną (ONS) i drogę dojazdową w
grudniu 2024 r.
W 2024 roku uzyskano komplet (dla każdego Projektu) decyzji wodnoprawnych, decyzji lokalizacyjnych
(DL) oraz komplet pozwoleń na budowę (PnB). Z dniem 18 września 2024 r. wszystkie PnB uzyskały
status ostatecznych.
Zrealizowano szczegółowe badania geotechniczne niezbędne do projektowania fundamentów turbin
wiatrowych i morskiej stacji elektroenergetycznej oraz do projektowania zespołu urządzeń służących do
wyprowadzenia mocy prowadzone przez MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. Rozpoczęto
analizę wyników badań oraz szczegółowe geotechniczne badania laboratoryjne próbek rdzeniowych.
29 listopada 2024 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską w celu
określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych
inwestycji liniowych na odcinku przejścia kabla w technologii bezwykopowej (landfall).
W dniu 28 czerwca 2024 spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zawarły z PSE aneksy do umów
przyłączeniowych dla obu projektów związane z aktualizacją harmonogramu realizacji przyłączeń,
aktualizacją technicznych warunków przyłączenia do sieci PSE oraz dostosowaniem umów do
aktualnych wymogów regulacyjnych.
W sierpniu 2024 rozpoczęły sfizyczne prace przygotowawcze w zakresie stacji transformatorowej
ONS BII oraz ONS BIII. W kolejnych miesiącach wykonano drogę dojazdową, zbiorniki retencyjne wraz
z drenażem rolniczym, wykonano przyłącza wody oraz przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby
budowy, usunięto kolizję z linią ŚN (przebudowa sieci napowietrznej 15 kV). Powstały zaplecza budowy
dla Wykonawców układania kabli, jak również Wykonawcy stacji ONS. Na terenie stacji
transformatorowej trwały prace instalacyjne (m.in kanalizacja deszczowa), drogowe (układanie warstw
dróg wewnętrznych) oraz konstrukcyjne (wykonywanie fundamentów żelbetowych, dostawa
prefabrykowanych fundamentów, etc.) Rozpoczęto również prace przygotowawcze w obrębie “Landfall”
(wyjścia przewiertów HDD na ląd), na co składała się wycinka lasu, niwelacja terenu, wzmocnienie
ciągów komunikacyjnych oraz przygotowanie podłoża pod ciężkie maszyny. Na wielu fragmentach
lądowych korytarzy kablowych doszło do wycinki drzew, wraz z usunięciem karpin.
W ramach realizacji Projektów prowadzone są ciągłe aktywne działania w obszarze zarządzania
interesariuszami w tym wspieranie tzw. „local content”. Projekty podejmują szereg inicjatyw m.in. w
zakresie informacji, komunikacji, edukacji i rozwoju łańcucha dostaw. Przykładami takich działań
cykliczne spotkania informacyjne z lokalnymi społecznościami, otwarcie Lokalnego Punktu
1
17 stycznia 2025 r. organ II instancji wydał decyzję w sprawie odwołania od decyzji lokalizacyjnej dla
kabla lądowego dla MFW Bałtyk III utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
13
Informacyjnego w Łebie, otwarcie wystawy poświęconej morskiej energetyce wiatrowej w Ośrodku
Kultury Morskiej - oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, wspieranie współpracy z
polskimi przedsiębiorstwami jak np. Dni Dostawcy („Supplier Day”), czy też udział w akcjach
edukacyjnych.
W toku prowadzonych działań informacyjnych, w lipcu 2024 r. wysłano do właścicieli nieruchomości na
trasie kabla, pisma powiadamiające o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych.
W trzecim kwartale 2024 przeprowadzono szeroki market sounding z potencjalnymi kredytodawcami w
celu zapewnienia finansowania w formule project finance na realizację projektów morskich farm
wiatrowych prowadzonych przez obie spółki. W czwartym kwartale 2024 roku odbyły się rozmowy z
szeregiem instytucji finansowych. Pierwszy kwartał 2025 roku został poświęcony na utworzenie
konsorcjum instytucji finansujących oraz negocjacje warunków umowy kredytu. Proces finansowania
powinien zostać zamknięty w drugim kwartale 2025 roku.
Kluczowe kontrakty związane z realizacją projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zostały
zabezpieczone.
Istotne umowy podpisane do końca czwartego kwartału 2024 roku:
Główne umowy projektowe z firmą Siemens Gamesa Renewable Energy na produkcję, dostawę
oraz na serwis 100 turbin wiatrowych (obie umowy w lutym 2024 r.);
ESON (projekt systemu elektrycznego i dostawa lądowej stacji transformatorowej) (grudzień
2022 r.);
Morskie kable eksportowe EPCI (październik 2024 r.);
Kable między turbinowe EPCI (październik 2024 r.);
Projektowanie fundamentów (marzec 2024 r.);
Transport i instalacja fundamentów i OSS (lipiec 2024 r.);
Instalacja turbin wiatrowych; Umowa czarterowa (wrzesień 2024 r.);
Dostawa morskiej stacji transformatorowej EPC (sierpień 2024 r.);
Elementy przejściowe – EPC (sierpień 2024 r.);
Kabel eksportowy lądowy – EPC (wrzesień 2024 r.);
Kabel eksportowy lądowy – roboty budowlane (sierpień 2024 r.);
Wyjście na ląd HDD (wrzesień 2024 r.);
Czarter statków do transportu załogi CTV (listopad 2024 r.)
Szczegółowe informacje o zawartych umowach znaczących w obszarze morskich farm wiatrowych
zostały opisane w punkcie 18 raportu „Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności
Emitenta, w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami),
umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji”.
- - - - -
MFW Bałtyk I
Grupa posiada 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I Sp. z o.o., przygotowującej do budowy morską
farmę wiatrową zlokalizowaną na Morzu Bałtyckim, o mocy do 1560 MW.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Morska Farma
Wiatrowa Bałtyk I został złożony do RDOŚ w Gdańsku 21 listopada 2023 roku. W lipcu 2024 roku
zakończone zostały konsultacje transgraniczne obejmujące opiniowanie dokumentacji środowiskowej
przez organy i organizacje pozarządowe Danii i Szwecji. W październiku 2024 roku zakończyły się
konsultacje społeczne. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW Bałtyk I została wydana
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
14
3 grudnia 2024 r.
29 stycznia 2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I, formalnie procedura została
wszczęta przez RDOŚ w Gdańsku 20 lutego 2024 r. 20 maja 2024 r. zostało wydane postanowienie
RDOŚ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakresie raportu.
Raport OOŚ jest w trakcie opracowywania, do połowy lutego 2025 r. planuje się jego złożenie.
W celu zabezpieczenia praw do zlokalizowania i wybudowania zespołu urządzeń użących do
wyprowadzenia mocy dla MFW Bałtyk I, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w dniu 15
stycznia 2024 r. przeniesiono na MFW Bałtyk I S.A. część praw wynikających z decyzji Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku nr 4/14 z dnia 19 marca 2014 r. udzielającej pozwolenia na ułożenie i
utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich będących częścią morskiej
infrastruktury przesyłowej (decyzja zmieniona w kwietniu 2022 r. i we wrześniu 2023 r.). Zakończono
wstępne badania geofizyczne oraz geotechniczne na obszarze morskiej farmy wiatrowej oraz korytarzy
kabli podmorskich, prowadzone przez MFW Bałtyk I S.A. Projekt robót geologicznych w celu
rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich dla posadowienia turbin wiatrowych, stacji
elektroenergetycznej i infrastruktury towarzyszącej został zatwierdzony 2 października 2024 r. Obecnie
procedowany jest dodatek do zatwierdzonej dokumentacji, a jego akceptacja planowana jest na styczeń
2025 r. W dniu 29 listopada 2024 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-
inżynierską w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów
budowlanych inwestycji liniowych na odcinku przejścia kabla w technologii bezwykopowej (landfall)
dokumentacja łączna dla wszystkich 3 projektów MFW. Nieruchomości prywatne wzdłuż trasy kabla
eksportowego dla MFW Bałtyk I zabezpieczane umowami ustanowienia służebności przesyłu. Prace
w tym zakresie rozpoczęły się w I kwartale 2024. Na dzień 30 grudnia 2024 roku zabezpieczono 75%
nieruchomości prywatnych (56 działek) i jedną działkę instytucjonalną. Działki instytucjonalne oraz
działki prywatne, do których spółka nie pozyska praw służebności przesyłu, zostaną zabezpieczone
analogicznie jak dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III tj. na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w drodze decyzji
administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do
wyprowadzenia mocy.
W dniu 11 marca 2024 roku został złożony wniosek do PSE o zmianę warunków przyłączenia do sieci,
tj. o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej obiektu stanowiącego system
HVDC połączony z modułem parku energii z podłączeniem prądu stałego o mocy 1560 MW. Projekt
posiada zawartą z PSE umowę o przyłączenie do sieci wraz z wydanymi warunkami przyłączenia na
1560 MW w technologii HVAC. Decyz Zarządu spółek projektowych, mając na uwadze korzyści
ekonomiczne i techniczne dla projektu MFW Bałtyk I, zawnioskowano o zmianę systemu
wyprowadzenia mocy z famy wiatrowej na technologię HVDC. PSE w dniu 22.10.2024 wydało nowe
warunki przyłączenia w technologii HVDC dla MFW o mocy 1560 MW wraz z projektem Aneksu do
Umowy o Przyłączenie. Planowane jest zawarcie Aneksu 1 do Umowy o Przyłączenie uwzględniającego
zmianę technologii wyprowadzenia mocy z MFW.
W czerwcu 2024 r. podpisano umowę z konsorcjum Ramboll&Projmors obejmującą prace projektowe
oraz doradztwo w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę dla całości projektu Bałtyk 1. W ramach
umowy zostało łącznie uruchomionych 5 elementów (tzw. „Task”), co ma umożliwić terminowe
uzyskanie (do połowy 2027 r.) niezbędnych PnB zabezpieczających Projekt przed utratą PSZW i PUUK.
W związku z planowanym wykorzystaniem buforu 500 m MFW (na podstawie decyzji PSZW
wyłączonego z możliwości zabudowy), 30 września 2024 roku został złożony wniosek do Ministerstwa
Infrastruktury o zmianę pozwolenia w tym zakresie i usunięcie ograniczenia w zabudowie obszaru.
Decyzja pozytywna o zmianie PSZW została uzyskana 7 lutego 2025.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
15
Gaz i czyste paliwa
W roku 2024, Grupa kontynuowała rozwój programu wodorowego zgodnie z przyjętą strategią na lata
2020-2024. Program zakładał wykorzystanie energii elektrycznej do produkcji odnawialnego wodoru
(wytwarzanego w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w
odnawialnych źródłach energii). W ramach programu rozwijane trzy projekty: H2Silesia, H2HUB
Nowa Sarzyna oraz eFuels.
Projekt H2Silesia rozwijany jest przez spółkę celową Polenergia H2Silesia sp z o. o. i zakłada budowę
wielkoskalowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy 105 MW na potrzeby przemysłu
ciężkiego i transportu zeroemisyjnego. Planowana instalacja będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000
ton wodoru rocznie. Obok trwających prac projektowych, trwały prace nad przygotowaniem wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wraz z raportem oceny oddziaływania
na środowisko.
W lutym 2024 roku Komisja Europejska wydała decyzję notyfikacyjną dotyczącą pomocy publicznej dla
projektu H2Silesia realizowanego w ramach IPCEI Hydrogen Hy2Infra. Decyzja notyfikacyjna
zatwierdza maksymalny pułap pomocy publicznej dla projektu H2Silesia, jednak nie oznacza jeszcze
przyznania spółce Polenergia H2Silesia sp. z o.o. dofinansowania na jego realizację., lecz stanowi
wyraz akceptacji ewentualnej pomocy publicznej kraju członkowskiego przez Komisję Europejską i
potwierdzenia, że takie wsparcie będzie proporcjonalne i niezbędne w rozumieniu unijnych regulacji.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie
na poziomie krajowym. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 218,36 mln euro,
a maksymalna wysokość pomocy publicznej, zatwierdzona przez Komisję Europejską może wynieść
142,77 mln euro, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi
w projekcie są dostawa i montaż elektrolizerów, układu chłodzenia, podstacji elektrycznej, stacji
uzdatniania wody, układu odtleniania i osuszania, sprężarek, magazynu wodoru oraz stacji jego
dystrybucji wraz z przynależnymi instalacjami pomocniczymi, budynkami i układem drogowym oraz
pracami przygotowawczymi, projektowaniem i rozruchem. Grupa przewiduje, że koszty projektu ponad
wartość dofinansowania ze środków publicznych zostaną pokryte ze środków i źródeł, takich jak m.in.
kapitał własny i kredyt inwestycyjny. Ostateczna realizacja projektu jest uzależniona m.in. od podjęcia
ostatecznej decyzji inwestycyjnej i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.
Projekt H2HUB Nowa Sarzyna zakłada budowę pilotażowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o
mocy nominalnej elektrolizera ok. 5 MW co pozwoli na maksymalną produkcję ok. 500 ton zielonego
wodoru rocznie. Instalacja będzie zlokalizowana w Nowej Sarzynie na terenie Elektrociepłowni Nowa
Sarzyna.
W dniu 7 czerwca 2023 roku spółka zależna Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna sp. z o.o., rozwijająca
projekt H2HUB Nowa Sarzyna, zawarła z Hystar AS z siedzibą w Høvik, Norwegia umowę dostawy oraz
uruchomienia elektrolizera o mocy 5 MW (realizacja tej umowy, pod warunkiem uzyskania ostatecznej
decyzji inwestycyjnej, planowana jest na I kwartał 2026 roku) oraz długotermino(10-letnią) umowę
serwisową elektrolizera. Również 7 czerwca 2023 roku została zawarta umowa z International Finance
Corporation („IFC”), należącą do Grupy Banku Światowego, o współpracy celem współfinansowania
kosztów rozwoju projektu H2HUB Nowa Sarzyna, który obejmuje wytwórnię wodoru, wraz z dwoma
stacjami tankowania oraz infrastrukturą towarzyszącą.
W dniu 27 czerwca 2023 roku spółka zależna Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna zawarła z
NFOŚiGW umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa przez Polenergia ENS sp. z o.o.
ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Rzeszowie oraz Nowej Sarzynie”. Celem projektu jest
budowa dwóch stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w dwóch lokalizacjach: na
terenie graniczącym z Elektrociepłownią Nowa Sarzyna oraz w Rzeszowie. Łączna kwota przyznanego
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
16
dofinansowania w formie dotacji wyniesie do 20 mln zł. W dn. 8 kwietnia 2024 roku, podpisano aneks
cedujący dofinasowanie na spółkę celową H2HUB Nowa Sarzyna. Zgodnie z aneksami, stacje
tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinny zostać oddane do użytkowania w
pierwszej połowie 2026 roku, przy czym umowa o dofinansowanie przewiduje możliwość wprowadzania
zmian do harmonogramu. Dla instalacji w Nowej Sarzynie otrzymano Pozwolenie na Budowę.
Otrzymano ponadto Decyzję o Warunkach Zabudowy dla stacji tankowania w Rzeszowie. Jednocześnie
w pierwszym kwartale 2024 r. pozyskano Decyzję Środowiskową, a także Decyzję o Warunkach
Zabudowy na instalację fotowoltaiczną do 8 MW, która będzie zasilała elektrolizer w Nowej Sarzynie.
Prowadzone rozmowy z odbiorcami zielonego wodoru, w trakcie których omawiane warunki
kontraktowe dostawy wodoru z instalacji H2HUB Nowa Sarzyna. W marcu 2024 r. został ogłoszony
przetarg publiczny przez MPK w Rzeszowie na dostawy i dystrybucję wodoru jako paliwa do autobusów
FCEV. W październiku 2024 rozstrzygnięto przetarg, w którym ożona oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wskutek zaistnienia wątpliwości natury prawnej, umowa na dostawę paliwa do MPK
Rzeszów nie mogła zostać przez spółkę podpisana.
W ramach Grupy, realizowany jest także projekt o nazwie eFuels. Celem projektu jest wykorzystanie
odnawialnego wodoru do produkcji metanolu i odnawialnego paliwa lotniczego. Paliwo powstałe w
rezultacie projektu pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie lotniczym, bez
potrzeby budowy nowej infrastruktury, baz paliwowych oraz opracowywania nowych konstrukcji
samolotów. W ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. Nowe technologie w
zakresie energii I” Spółka znalazła się wśród 6 zespołów, którym zostało przyznane dofinansowanie na
realizację innowacyjnych projektów energetycznych. Projekt ten jest realizowany w ramach konsorcjum,
którego liderem jest Spółka, pozostałymi partnerami Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp.
z o.o. oraz Politechnika Wrocławska. 30 czerwca 2023 r. Spółka zakończyła realizację Fazy I Projektu
polegającej na opracowaniu Studium Wykonalności przedsięwzięcia. NCBR oceniło złożone studium
wykonalności (wynik I fazy projektu) przyznając maksymalną ilość punktów, tym samym dopuszczając
projekt do II fazy (budowy instalacji pilotowej i przeprowadzenia bad w celu przeskalowania
technologii do wyższego poziomu gotowości technologicznej). Do II fazy konkursu NCBR
zakwalifikowało się jedynie 3 z 11 pierwotnie startujących Konsorcjów. Polenergia S.A. jako lider
konsorcjum naukowo-przemysłowego opracowała oraz rozpoczęła wdrożenie planu realizacji II fazy
projektu.
W związku z istotną skalą planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację ównych i najbardziej
perspektywicznych celów strategicznych określonych w strategii biznesowej, Zarząd rozpoczął przegląd
opcji w obszarze strategii wodorowej i nie wyklucza podjęcia w przyszłości, w zależności od wyników
przeglądu, decyzji o odstąpieniu od ich dalszej realizacji lub o zmianie sposobu lub zakresu ich realizacji.
Obrót i sprzedaż
Grupa na bieżąco modyfikuje realizację strategii w segmencie obrotu i sprzedaży dostosowując ją do
zmiennych warunków rynkowych i rosnących kosztów zabezpieczania potrzeb energetycznych
odbiorców końcowych oraz profilowania i bilansowania źródeł OZE. Ofertowanie do odbiorców
końcowych realizowane jest ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk i potencjalnych kosztów które mogą
wpłynąć na przyszłe wykonane marże. Grupa prowadzi nadążną rekalkulację ryzyk i kosztów
finansowych związanych z zabezpieczaniem pozycji odbiorców i wytwórców na rynku terminowym.
Regulacje mrożące ceny energii dla klienta końcowego zahamowały w znacznej mierze możliwości
dynamicznego rozwoju sprzedaży, dodatkowo wysoka zmienność ograniczyła możliwości działań
związanych z agregacją zewnętrznych OZE. Znaczące zmiany regulacyjne jakie wprowadzano w
ostatnich latach spowodowały, że klienci bardziej nakierunkowują się na zakupy w krótkich lub bardzo
długich terminach, w związku z czym Spółka oprócz tradycyjnego modelu sprzedaży intensywnie
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
17
rozwija też model sprzedaży w kontraktach długoterminowych cPPA bazujących na istniejących i
nowobudowanych aktywach wytwórczych Grupy.
Z pozytywnymi rezultatami rozwijana jest działalność na rynku krótkoterminowym
i ultrakrótkoterminowym (Rynek Dnia Bieżącego) w zakresie realizacji transakcji w dniu dostawy, na
godziny przed fizyczną dostawą energii i z wykorzystaniem dostępnych danych o zmieniających się
fundamentach rynkowych. Spółka wykonuje też krótkoterminową optymalizację pracy źródeł OZE
w okresach ujemnych cen na rynku. Sukcesywnie realizowana jest również działalność handlowa na
rachunek własny na rynkach hurtowych (prop trading), a realizowane strategie prop-tradingowe
z pozytywnym efektem wykorzystują zmienność rynkową, przy zachowaniu restrykcyjnych miar
pozwalających ograniczać ekspozycję na ryzyko.
Spółka Polenergia Sprzedaż kontynuuje i rozwija sprzedaż energii elektrycznej. Jednym z głównych
produktów jest sprzedaż energii wytworzonej w kontrolowanych przez Grupę źródłach odnawialnych.
Odbiorcami są klienci biznesowi oraz indywidualni (B2B oraz B2C). Zielona energia produkowana w
aktywach wytwórczych Grupy sprzedawana jest w trzech modelach: jako produkt w standardzie Energia
2051, produkt bez tego standardu (nadal zachowując gwarancję 100% energii wyprodukowanej w OZE)
oraz w modelu PPA+ z charakterystyką PayAsProduce. W ramach współpracy wewnątrzgrupowej
kontynuowana jest sprzedaż produktów łącząca instalację paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła,
magazynów energii oraz zielonej energii. Prosumenci mogli skorzystać z unikalnej na rynku oferty,
łączącej zieloną energię w standardzie Energia 2051 z gwarancją ceny na wiele lat. W poprzednim roku
Spółka wprowadziła do swojej oferty produkty SMART cPPA oraz SLIM cPPA z gwarancją ceny do
końca 2028 lub 2030 roku skierowane do klientów z segmentu B2B. W roku 2024 wprowadziła model
PPA+ łączący dostawy energii wyprodukowanej w źródle OZE z usługą bilansowania z opcją zakupu
energii opartej o indeksy terminowej i SPOTowe Towarowej Giełdy Energii. Spółka aktywnie rozwija
sieć partnerów sprzedażowych oraz prowadzi rozmowy z instytucjami i bankami na temat projektów
sprzedaży w modelu cross-sale. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta oraz zwiększenia
zasięgu pozyskiwania nowych klientów została podpisana umowa na wdrożenie nowego systemu
Bilingowego połączonego z CRM jako ównego narzędzia do zarządzania rozproszonymi sieciami
sprzedaży. System został wdrożony w zakresie klientów B2B,a obecnie trwa wdrażanie segmentu B2C.
W związku ze zmianą modelu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku tzn. pomiędzy spółkami
obrotu i operatorami systemów dystrybucyjnych spółka będzie musiała dostosowswoje systemy IT
do Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Spółka prowadziła szereg działań
marketingowych skierowanych na budowę wizerunku oraz pozyskiwanie leadów sprzedażowych
wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku.
Spółka Polenergia Fotowoltaika S.A. w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w 2024 roku
zainstalowała 19,3 MWp paneli fotowoltaicznych oraz 2019 magazynów energii, a w segmencie pomp
ciepła zostało zainstalowanych 287 sztuk tych urządzeń. Spółka prowadzi działania w celu rozwinięcia
sprzedaży usług w segmencie korporacyjnym (instalacje o mocy pow. 50 kWp) oraz w segmencie
przeglądów i serwisów.
Dystrybucja i eMobility
W segmencie dystrybucji w dniu 28 listopada 2024 r. spółka Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. uzyskała
decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającą Taryfę na dystrybucję i sprzedaż energii
elektrycznej. Nowa Taryfa weszła w życie w dniu 13 grudnia 2024 r., z WRA (Wartość Regulacyjna
Aktywów) na poziomie 160,2 mln zł. Trwa realizacja zobowiązań w ramach zatwierdzonego III planu
inwestycyjnego na lata 2019-2022 o łącznej wartości 51 mln zł. Spółka w ramach III portfela
inwestycyjnego podpisała 45 umów. Do końca czwartego kwartału 2024 roku zrealizowano umowy o
przyłączenie oraz zgłoszono gotowość do przyłączenia dla 77 inwestycji/etapów inwestycji oraz
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
18
uzyskano rozszerzenie koncesji dla 30 projektów, oczekiwane jest uzyskanie koncesji w odniesieniu do
kolejnych 8.
Ponadto Polenergia Dystrybucja jest również w trakcie realizacji IV planu inwestycyjnego na lata 2021-
2026 o łącznej wartości 105 mln zł. Do końca czwartego kwartału 2024 roku spółka podpisała 94 umowy
o przyłączenie o łącznej szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych na poziomie 104,89 mln zł, co
stanowi 99,9% IV portfela inwestycyjnego. W ramach IV planu inwestycyjnego spółka zakończyła
realizację 95 inwestycji/etapów inwestycji dla których zgłosiła gotowość przyłączenia, uzyskano
rozszerzenie koncesji dla łącznie 26 projektów, oczekiwane jest uzyskanie koncesji w odniesieniu do
kolejnych 20.
Spółka Polenergia eMobility aktywnie pozyskuje lokalizacje pod budowę ogólnodostępnych stacji
ładowania na terenie całego kraju oraz buduje kolejne stacje ładowania. Na dzień opublikowania raportu
uruchomione zostały 83 stacje ładowania (128 punktów ładowania). W roku 2024 spółka zrealizowała
flagowe inwestycje, takie jak huby szybkich stacji ładowania przy Autostradzie A2 (MOP Chociszewo,
Rogoziniec, Dopiewiec, Konarzewo, Targowa Górka i Chwałszyce) czy Zielona strefa elektromobilności
działająca przy Centrum handlowym Blue City. Ponadto spółka posiada portfel umów pozwalających jej
na budowę kolejnych 209 stacji ładowania. Spółka w 2022 r. oraz 2023 r. aplikowała w trzech
programach związanych z dofinansowaniem stacji ładowania z NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz CEF (Connecting Europe Facility). W listopadzie 2024 r. spółka
przeprowadziła zmianę systemu operatorskiego, przechodząc z oprogramowania firmy Enelion na
rozwiązanie Elocity, co pozwoliło na wdrożenie usługi roamingu oraz udostepnienie klientom
dodatkowej metody autoryzacji poprzez karty RFID. Przełożyło się to na wyższą utylizację stacji
ładowania i zwiększyło wolumen sprzedanej energii elektrycznej w ramach usługi ładowania.
W związku z istotną skalą planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację celów strategicznych
określonych w strategii biznesowej, Zarząd rozpoczął przegląd opcji w obszarze elektromobilności i nie
wyklucza podjęcia w przyszłości, w zależności od wyników przeglądu, decyzji o odstąpieniu od ich
dalszej realizacji lub o zmianie sposobu lub zakresu ich realizacji.
Pozostałe istotne informacje dotyczące sytuacji Grupy
W dniu 14 sierpnia 2024 roku Zarząd Spółki poinformował, że w związku z planami rozwojowymi Spółki,
podjął decyzję o rozszerzeniu przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Spółki nr
4/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku. Przegląd opcji strategicznych obejmuje realizację projektów w ramach
celów strategicznych wskazanych w raporcie oraz wybranych projektów w pozostałych segmentach
działalności Grupy Polenergia w długim horyzoncie czasowym, z wyłączeniem projektów morskich farm
wiatrowych, a także aktywów strategicznych. W toku przeglądu opcji strategicznych Spółka zamierza
zaangażować się w rozmowy z różnymi podmiotami, a wybranym podmiotom, w zakresie dozwolonym
przez obowiązujące przepisy prawa, mogą być udzielane dodatkowe informacje o Spółce oraz
projektach będących przedmiotem przeglądu opcji strategicznych. Spółka będzie przekazywała do
publicznej wiadomości informacje o przebiegu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
W dniu 21 maja 2024 r. Pan Jacek Głowacki zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Polenergii S.A. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na 21 maja 2024 r.
W dniu 24 września 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania w skład
Zarządu Spółki nowej kadencji następujących osób: Pana Adama Purwina, powierzając mu pełnienie
funkcji Prezesa Zarządu Spółki (CEO); Pana Andrzeja Filipa Wojciechowskiego, powierzając mu
pełnienie funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. rozwoju (CDO); Pana Piotra Tomasza
Sujeckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Drugiego Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. finansowych
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
19
(CFO) oraz Pana Łukasza Buczyńskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki ds.
operacyjnych (COO). Członkowie Zarządu Spółki zostali powołani na okres wspólnej trzyletniej kadencji
od dnia następującego po zakończeniu poprzedniej kadencji Zarządu, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r.. W
związku z powołaniem nowego składu Zarządu Spółki, z upływem poprzedniej trzyletniej kadencji, tj. z
dniem 31 grudnia 2024 r., wygasły mandaty wszystkich poprzednich członków Zarządu Spółki.
W dniu 26 września 2024 roku Zarząd Spółki otrzymwiadczenie Pana prof. dr. hab. Krzysztofa
Obłój o rezygnacji z Rady Nadzorczej oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 15
października 2024 r. Rezygnacja nie zawierała informacji o przyczynach jej złożenia. W tym samym
dniu, tj. 26 września 2024 r., Spółka otrzymała oświadczenie Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, o powołaniu, ze skutkiem na dzi16 października 2024 r., na podstawie uprawnienia
osobistego przewidzianego w art. 5.4.2. (a) (i) Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej Pana dr. hab.
prof. SGH Piotra Bartosza Ciżkowicza.
Zarząd Spółki Polenergia S.A. poinformował, że w dniach 18 i 19 października 2024 r., otrzymał
informację o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu: Rezygnacji Pana
Adama Purwina z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 18 października 2024 roku;
Powołaniu Pana Adama Purwina na stanowisko Wiceprezesa Zarządu bieżącej kadencji z dniem 19
października 2024 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 18 października 2024
roku. Powołanie wygasło z dniem 31 grudnia 2024 roku, tj. z chwilą zakończenia poprzedniej kadencji
Zarządu. Po tej dacie Pan Adam Purwin objął funkcję Prezesa Zarządu Spółki, oraz Powołano Pana
Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 19 października 2024
roku na podstawie oświadczenia Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki zostały opisane w punkcie 18
raportu Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych
Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia,
współpracy lub kooperacji”.
Informacje na temat emisji obligacji i sposobu wykorzystania wpływów z emisji zostały zawarte w
punkcie 24 raportu „W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis
wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności”.
Wyniki finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 w podziale na segmenty
operacyjne
Na kolejnych stronach przedstawiono podział łącznego wyniku Grupy osiągniętego w 2024 roku oraz w
czwartym kwartale 2024 roku w podziale na segmenty działalności.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
20
12M 2024 (m PLN)
Lądowe Farmy
Wiatrowe
Fotowoltaika Gaz i Czyste Paliwa Obrót i Sprzedaż Dystrybucja Niealokowane
Rozliczenie Ceny
Nabycia
RAZEM
Przychody ze sprzedaży* 768,8 26,5 147,7 3 143,9 207,9 25,9 - 4 320,5
Koszty operacyjne, w tym (262,5) (14,8) (138,6) (2 909,7) (174,3) (11,9) (0,3) (3 512,1)
koszty operacyjne (bez korekty z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia) (113,5) (113,5)
amortyzacja (128,2) (7,7) (9,8) (11,4) (10,0) (7,1) (0,3) (174,3)
korekta z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia (20,8) - - - - - - (20,8)
Zysk brutto ze sprzedaży 506,3 11,7 9,0 234,1 33,6 14,0 (0,3) 808,4
Marża zysku brutto ze sprzedaży 65,9% 44,0% 6,1% 7,4% 16,1% "n/a" "n/a" 0,2
Koszty sprzedaży - - - (84,1) - - - (84,1)
Koszty ogólnego zarządu (14,8) (1,3) (8,3) (96,4) (11,5) (101,3) - (233,5)
Pozostała działalność operacyjna 12,4 (1,7) (0,8) (32,7) 0,8 (1,0) - (23,0)
w tym odpisy aktualizujące - - - - - - - -
Zysk z działalności operacyjnej 503,9 8,7 (0,1) 20,9 22,9 (88,3) (0,3) 467,8
EBITDA 632,1 16,4 9,7 32,3 32,9 (81,3) - 642,1
Marża EBITDA 82,2% 61,9% 6,6% 1,0% 15,8% "n/a" "n/a" 14,9%
Wynik na działalności finansowej (68,3) (8,3) 1,1 (9,7) (8,0) 21,3 - (71,8)
Zysk (Strata) brutto 435,7 0,4 1,0 11,3 14,9 (67,0) (0,3) 396,0
Podatek dochodowy (94,8)
Zysk (strata) netto za okres 301,2
Korekty normalizujące:
Alokacja Ceny Nabycia (PPA) 0,2
Różnice kursowe 3,0
Wycena kredytów metodą zamortyzowanego kosztu 3,0
Odpisy aktualizujące -
Wynik netto na sprzedaży aktywów -
Skorygowany Zysk Netto 307,4
*Przy chody z ty tułu przy znany ch, ale jeszcze nie sprzedany ch św iadectw pochodzenia ujmow ane są zgodnie z MSSF15 poprzez pomniejszenie kosztu w łasnego sprzedaży
12M 2023 (m PLN)
Lądowe Farmy
Wiatrowe
Fotowoltaika Gaz i Czyste Paliwa Obrót i Sprzedaż Dystrybucja Niealokowane
Rozliczenie Ceny
Nabycia
RAZEM
Przychody ze sprzedaży* 590,7 17,0 165,8 4 639,9 183,2 18,9 - 5 615,4
Koszty operacyjne, w tym (218,9) (8,7) (162,2) (4 380,2) (161,4) (4,3) (2,8) (4 938,6)
koszty operacyjne (bez korekty z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia) (108,5) - - - - - - (108,5)
amortyzacja (120,7) (4,0) (9,3) (10,1) (8,9) (6,3) (2,8) (162,1)
korekta z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia 10,3 - - - - - - 10,3
Zysk brutto ze sprzedaży 371,7 8,2 3,6 259,8 21,8 14,5 (2,8) 676,8
Marża zysku brutto ze sprzedaży 62,9% 48,5% 2,2% 5,6% 11,9% "n/a" "n/a" 12,1%
Koszty sprzedaży - - - (95,1) - - - (95,1)
Koszty ogólnego zarządu (12,3) (1,2) (7,6) (82,4) (10,2) (58,8) - (172,4)
Pozostała działalność operacyjna (12,5) (5,7) (2,7) (7,1) 0,9 (1,0) - (28,1)
w tym odpisy aktualizujące (4,3) - - - - - - (4,3)
Zysk z działalności operacyjnej 346,9 1,4 (6,6) 75,2 12,4 (45,2) (2,8) 381,2
EBITDA 467,7 9,5 2,7 85,3 21,3 (38,9) - 547,6
Marża EBITDA 79,2% 56,2% 1,6% 1,8% 11,6% "n/a" "n/a" 9,8%
Wynik na działalności finansowej (66,3) (3,9) 1,6 (17,2) (6,5) 41,3 - (50,9)
Zysk (Strata) brutto 280,6 (2,5) (5,0) 58,0 6,0 (3,9) (2,8) 330,3
Podatek dochodowy (66,7)
Zysk (strata) netto za okres 263,6
Korekty normalizujące:
Alokacja Ceny Nabycia (PPA) 2,8
Różnice kursowe (0,1)
Wycena kredytów metodą zamortyzowanego kosztu 3,0
Odpisy aktualizujące 4,3
Wynik netto na sprzedaży aktywów -
Skorygowany Zysk Netto 273,6
Zmiana EBITDA rdr 164,4 6,8 7,0 (52,9) 11,6 (42,4) - 94,5
*Przy chody z ty tułu przy znany ch, ale jeszcze nie sprzedany ch św iadectw pochodzenia ujmow ane są zgodnie z MSSF15 poprzez pomniejszenie kosztu w łasnego sprzedaży
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
21
4Q 2024 (m PLN)
Lądowe Farmy
Wiatrowe
Fotowoltaika Gaz i Czyste Paliwa Obrót i Sprzedaż Dystrybucja Niealokowane
Rozliczenie Ceny
Nabycia
RAZEM
Przychody ze sprzedaży* 197,5 3,0 51,4 989,2 52,5 10,7 - 1 304,2
Koszty operacyjne, w tym (69,9) (4,2) (47,3) (946,2) (58,1) 0,5 (0,1) (1 125,1)
koszty operacyjne (bez korekty z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia) (33,0) (33,0)
amortyzacja (32,1) (2,1) (2,5) (2,7) (2,6) (1,8) (0,1) (44,0)
korekta z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia (4,9) - - - - - - (4,9)
Zysk brutto ze sprzedaży 127,5 (1,2) 4,1 43,0 (5,6) 11,2 (0,1) 179,1
Marża zysku brutto ze sprzedaży 64,6% -38,8% 8 ,0% 4,3% -10,6% "n/a" "n/a" 13,7%
Koszty sprzedaży - - - (18,9) - - - (18,9)
Koszty ogólnego zarządu (5,8) (0,4) (2,2) (31,0) (4,0) (48,6) - (92,1)
Pozostała działalność operacyjna 4,8 (0,8) (0,6) (18,1) 0,8 (0,9) - (14,8)
w tym odpisy aktualizujące - - - - - - - -
Zysk z działalności operacyjnej 126,5 (2,4) 1,4 (25,0) (8,8) (38,3) (0,1) 53,3
EBITDA 158,6 (0,3) 3,9 (22,3) (6,2) (36,4) - 97,3
Marża EBITDA 80,3% -9,7% 7,6% -2,3% -11,8% "n/a" "n/a" 7,5%
Wynik na działalności finansowej (19,4) (2,2) 0,2 (1,2) (2,1) (2,9) - (27,5)
Zysk (Strata) brutto 107,0 (4,6) 1,6 (26,2) (10,9) (41,2) (0,1) 25,7
Podatek dochodowy (18,6)
Zysk (strata) netto za okres 7,1
Korekty normalizujące:
Alokacja Ceny Nabycia (PPA) 0,1
Różnice kursowe 2,5
Wycena kredytów metodą zamortyzowanego kosztu 0,8
Odpisy aktualizujące -
Wynik netto na sprzedaży aktywów -
Skorygowany Zysk Netto 10,5
*Przy chody z ty tułu przy znany ch, ale jeszcze nie sprzedany ch św iadectw pochodzenia ujmow ane zgodnie z MSSF15 poprzez pomniejszenie kosztu w łasnego sprzedaży
4Q 2023 (m PLN)
Lądowe Farmy
Wiatrowe
Fotowoltaika Gaz i Czyste Paliwa Obrót i Sprzedaż Dystrybucja Niealokowane
Rozliczenie Ceny
Nabycia
RAZEM
Przychody ze sprzedaży* 178,7 1,6 27,8 1 272,0 49,9 6,0 - 1 535,9
Koszty operacyjne, w tym (53,7) (2,4) (29,4) (1 227,9) (42,1) 6,0 (0,7) (1 350,2)
koszty operacyjne (bez korekty z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia) (34,5) - - - - - - (34,5)
amortyzacja (32,3) (1,0) (2,3) (3,1) (2,3) (1,6) (0,7) (43,3)
korekta z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia 13,1 - - - - - - 13,1
Zysk brutto ze sprzedaży 124,9 (0,8) (1,5) 44,1 7,8 11,9 (0,7) 185,7
Marża zysku brutto ze sprzedaży 69,9% -52,6% -5,5% 3,5% 15,7% "n/a" "n/a" 12,1%
Koszty sprzedaży - - - (21,9) - - - (21,9)
Koszty ogólnego zarządu (3,7) (0,3) (2,1) (29,8) (3,6) (18,3) - (57,8)
Pozostała działalność operacyjna (12,7) (4,9) (1,1) (7,0) 0,3 (0,3) - (25,7)
w tym odpisy aktualizujące (4,2) - - - - - - (4,2)
Zysk z działalności operacyjnej 108,5 (6,0) (4,7) (14,6) 4,5 (6,7) (0,7) 80,3
- - -
EBITDA 140,9 (0,8) (2,4) (11,6) 6,8 (5,1) - 127,8
Marża EBITDA 78,8% -54,0% -8,5% -0,9% 13,6% "n/a" "n/a" 8,3%
- - -
Wynik na działalności finansowej (17,6) (0,2) 0,6 (3,0) (1,9) 10,4 - (11,9)
Zysk (Strata) brutto 90,9 (6,2) (4,1) (17,7) 2,6 3,7 (0,7) 68,4
- - -
Podatek dochodowy (13,6)
Zysk (strata) netto za okres 54,8
Korekty normalizujące:
Alokacja Ceny Nabycia (PPA) 0,7
Różnice kursowe (0,3)
Wycena kredytów metodą zamortyzowanego kosztu 0,5
Odpisy aktualizujące 4,2
Wynik netto na sprzedaży aktywów -
Skorygowany Zysk Netto 59,9
Zmiana EBITDA rdr 17,7 0,6 6,3 (10,7) (13,0) (31,4) - (30,6)
*Przy chody z ty tułu przy znany ch, ale jeszcze nie sprzedany ch św iadectw pochodzenia ujmow ane zgodnie z MSSF15 poprzez pomniejszenie kosztu w łasnego sprzedaży
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
22
3. Otoczenie prawne
Szczegóły dotyczące aktów prawnych istotnych z punktu widzenia działania Grupy Polenergia
zostały przedstawione w części „Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń”.
4. Struktura organizacyjna Grupy
Skład grupy kapitałowej Emitenta został przedstawiony w nocie 7 Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego.
5. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych
w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń,
w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Emitenta
i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie
perspektyw rozwoju działalności Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym
Kluczowe wielkości ekonomiczno-finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową Emitenta
przedstawia poniższa tabela:
Na wyniki osiągnięte w 2024 roku w porównaniu do wyników roku poprzedniego wpływ miały
następujące czynniki:
a) Na poziomie EBITDA (wzrost o 94,5 mln zł):
- Wyższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (o 164,4 mln zł), co jest przede
wszystkim konsekwencją wzrostu cen energii elektrycznej związanego z końcem
obowiązywania limitów wynikających z ustawy zamrażającej ceny energii w 2023 r.
Powyższe zostało częściowo skompensowane przez niższe ceny zielonych certyfikatów
oraz wyższe koszty operacyjne farm wiatrowych głównie z uwagi na uwzględnienie
kosztów działalności farm wiatrowych Piekło i Grabowo;
- Wyższy wynik segmentu fotowoltaiki (wzrost o 6,8 mln zł) z uwagi na wyższą produkcję
energii w segmencie PV, głównie z uwagi na uruchomienie farmy Strzelino w pierwszym
kwartale 2024 r., co częściowo zostało skompensowane przez niższe ceny energii w 2024
r. w części z farm oraz wyższe koszty operacyjne w związku ze zwiększeniem mocy
zainstalowanej;
- Wyższy wynik segmentu gazu i czystych paliw (o 7,0 mln zł) w związku z wyższym
wynikiem na optymalizacji pracy ENS oraz usługach systemowych (Rynek Mocy)
pomniejszonym przez niższy wynik na cieple.
- Niższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży (o 52,9 mln zł) wskutek: i) niższego wyniku na
pozostałej działalności w obszarze energetyki prosumenckiej wskutek dokonanego
odpisu aktualizującego wartość zapasów i niższego wolumenu sprzedaży paneli
fotowoltaicznych i pomp ciepła, ii) niższego wyniku na handlu energią elektryczną i
obsłudze biznesu związanego głównie z niższą zmiennością cenową na rynkach energii
oraz przesunięciem czasowym realizacji transakcji na zielonych certyfikatach, iii) niższego
wyniku na handlu energią elektryczną z aktywów OZE wskutek zmiany modelu
rozliczeniowego uwzględniającego wyższą cenę zakupu z projektów OZE, iv) wyższych
kosztów operacyjnych w związku z rozwojem skali działalności Grupy. Spadek wyniku w
2024 r. został częściowo skompensowany przez: i) wyższy wynik na handlu certyfikatami
z farm wiatrowych związany głównie z efektem niskiej bazy wynikającej z realizacji
EBITDA / Zysk netto [mln PLN] 12M 2024 12M 2023 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 4 320,5 5 615,4 (1 294,9)
EBITDA 642,1 547,6 94,5
Zysk/Strata Netto 301,2 263,6 37,6
Skorygowany Zysk/Strata Netto 307,4 273,6 33,8
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
23
transakcji w 2023 r., ii) wyższy wynik na agregacji OZE głównie w związku z dodatkową
marżą na sprzedaży zielonych certyfikatów.
- Wyższy wynik segmentu dystrybucji (o 11,6 mln zł) wskutek wyższej marży jednostkowej
na sprzedaży energii oraz wyższej marży na dystrybucji energii elektrycznej (związane
z efektem niskiej bazy spowodowanej opóźnieniem w aktualizacji taryfy dystrybucyjnej
w poprzednim roku). Wyższy wynik został częściowo skompensowany przez wyższe
koszty operacyjne związane ze wzrostem skali działalności i koszty ponoszone w związku
z rozwojem projektów z obszaru elektromobilności.
- Niższy wynik pozycji niealokowane (o 42,4 mln zł) co jest konsekwencją wyższych
kosztów operacyjnych w Centrali wynikających głównie ze wzrostu skali działalności oraz
zdarzeniami jednorazowymi, m.in. ujęciu w ciężar 2024 roku kosztów wynagrodzeń
Członków Zarządu kończących kadencję w 2024 roku.
b) Na poziomie Zysku Netto (wzrost o 37,6 mln zł):
- Wpływ wyniku EBITDA (wynik wyższy o 94,5 mln zł);
- Wyższa amortyzacja (o 12,3 mln zł) wynikająca przede wszystkim z oddania do
użytkowania środków trwałych w segmencie farm wiatrowych i fotowoltaicznych,
amortyzacji związanej z utworzeniem w 2023 roku rezerwy na demontaż oraz wyższej
amortyzacji środków trwałych w leasingu zgodnie z MSSF 16 skorygowana o zakończenie
rozliczenia PPA dotyczącego zakupu Polenergia Fotowoltaika S.A.;
- Niższa wartość odpisów aktualizujących (o 4,3 mln zł) związanych z developmentem i
fotowoltaiką.
Powyższe pozycje łącznie przyczyniły się do wzrostu zysku operacyjnego o 86,5 mln zł.
- Wyższe przychody finansowe (o 4,2 mln zł) głównie w konsekwencji wyższych
przychodów z tytułu poręcz częściowo skompensowane przez niższy wynik na
różnicach kursowych i niższy przychody z odsetek.
- Wyższe koszty finansowe (o 25,1 mln zł) wynikające głównie z kosztów finansowych
z tytułu odsetek (głównie odsetek od obligacji), dyskonta, wyższych kosztów z tytułu
instrumentów pochodnych, poręczeń i wyniku na różnicach kursowych.
- Wyższy poziom podatku dochodowego (o 28,1 mln zł) za pierwsze cztery kwartały 2024
roku jest efektem wyższego wyniku brutto Grupy.
c) Na poziomie skorygowanego zysku netto (wzrost o 33,8 mln zł):
- Wpływ zysku netto (wzrost o 37,6 mln zł);
- Odwrócenie efektu różnic kursowych (wzrost o 3,1 mln zł);
- Eliminacja efektu rozliczenia ceny nabycia (spadek o 2,6 mln zł);
- Odwrócenie efektu odpisów aktualizacyjnych (spadek o 4,3 mln zł);
6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących został przedstawiony w punkcie 2 niniejszego
raportu.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
24
7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Czynniki mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe zostały opisane w punktach 2 i 5
niniejszego raportu.
8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień
przekazania raportu rocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od
przekazania poprzedniego raportu rocznego
l.p.
Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział
procentowy
1
Mansa Investments sp. z o.o.
1
33 168 900
33 168 900
42,95%
2
BIF IV Europe Holdings Limited
2
24 738 738
24 738 738
32,04%
3
Allianz Polska OFE
3
6 045 142
6 045 142
7,83%
4
Nationale-Nederlanden OFE
4
4 571 602
4 571 602
5,92%
5
Pozostali (poniżej 5%)
8 694 531
8 694 531
11,26%
Łącznie
77 218 913
77 218 913
100%
1
100% udziałów w Mansa Investments sp. z o.o. jest pośrednio kontrolowane przez Panią Dominikę Kulczyk poprzez
spółkę Kulczyk Holding s.à r.l. Zgodnie z zawiadomieniami z 13 kwietnia 2022 r. (raport bieżący nr 16/2022 z 13 kwietnia
2022 r.), Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited działają w porozumieniu, na podstawie umowy
inwestycyjnej zawartej w dniu 3 listopada 2020 r. (z późniejszymi zmianami), spełniającej kryteria, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Liczba akcji i głosów Mansa została wskazana w oparciu o zawiadomienie
Mansa z 26 lutego 2025 r. (raport bieżący nr 11/2025 z 27 lutego 2025 r.). W tym samym zawiadomieniu poinformowano
o zawarciu 24 lutego 2025 r. pomiędzy Mansa a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowy zastawu rejestrowego
i finansowego, której przedmiotem jest 17 760 350 posiadanych przez Mansa akcji Spółki, stanowiących na dzień
zawiadomienia ok. 23% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce. Mansa zachowała możliwość
wykonywania prawa głosu z zastawionych akcji. Z zawiadomienia wynika także, że wcześniejszy zastaw finansowy na
15 200 000 posiadanych przez Mansa akcji w kapitale zakładowym Spółki wygasł.
2
Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 13 kwietnia 2022 r. (raport bieżący nr 16/2022 z 13 kwietnia 2022 r.), Mansa
Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited działają w porozumieniu, na podstawie umowy inwestycyjnej
zawartej w dniu 3 listopada 2020 r. (z późniejszymi zmianami), spełniającej kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych. Wskazana w tabeli powyżej liczba akcji i głosów uwzględnia dodatkowo informację o liczbie
akcji przydzielonych poszczególnym akcjonariuszom w ramach Oferty Publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
3
Zgodnie z informacjami z ZWZ Emitenta zwołanego na 19 czerwca 2024 roku (raport bieżący nr 33/2024 z 25 czerwca
2024 r.).
4
Zgodnie z informacjami z ZWZ Emitenta zwołanego na 19 czerwca 2024 roku (raport bieżący nr 33/2024 z 25 czerwca
2024 r.).
9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
W omawianym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej, w tym
w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności, poza wpisaniem nowych spółek do rejestru przedsiębiorców KRS:
spółka Polenergia Farma Wiatrowa 33 sp. z o.o. (wpisana dnia 26 lutego 2024 r.);
spółka Polenergia Farma Wiatrowa 34 sp. z o.o. (wpisana dnia 11 marca 2024 r.);
spółka Polenergia Farma Wiatrowa 35 sp. z o.o. (wpisana dnia 5 sierpnia 2024 r.).
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
25
Dnia 27 września 2024 r. Spółka wykonała opcję kupna (call option) przyznaną jej na podstawie
umowy nabycia 60% udziałów w spółce zależnej Wind Farm Four Srl (dawniej Naxxar Wind Farm
Four Srl) zawartej dnia 5 października 2023 r. z Naxxar Renewable Energy Management Holding
Srl („NRE MH”), w wyniku czego nabyła od NRE MH pozostałe 40% udziałów w kapitale
zakładowym Wind Farm Four Srl. W konsekwencji Spółka stała się jedynym wspólnikiem tej spółki.
Zgodnie z raportami nr 4/2024 oraz 41/2024 Spółka jest w trakcie procesu przeglądu opcji
strategicznych w obszarze elektromobilności, strategii wodorowej, nowych projektów zagranicznych
oraz wybranych projektów w pozostałych segmentach działalności Grupy Polenergia,
z wyłączeniem projektów morskich farm wiatrowych, a także aktywów strategicznych i nie wyklucza
podjęcia w przyszłości, w zależności od wyników przeglądu, decyzji o odstąpieniu od ich dalszej
realizacji lub o zmianie sposobu lub zakresu ich realizacji. O wynikach przeglądu opcji Spółka
będzie informować w sposób określony przepisami prawa.
10. Informacje ogólne
Grupa Kapitałowa Polenergia („Grupa”) składa s z Polenergia S.A. („Spółka”, „jednostka
dominująca”), dawniej Polish Energy Partners S.A., i jej spółek zależnych. Spółka została
utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 lipca 1997 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026545. Spółce nadano numer
statystyczny REGON 012693488. Od 20 listopada 2013 roku siedziba Spółki mieści się
w Warszawie przy ulicy Kruczej 24/26.
Akcje Polenergia S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Grupa Polenergia składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i gazowych, dystrybucji, sprzedaży i obrotu energią
elektryczną oraz energetyki rozproszonej. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów
kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l. (dawniej Polenergia Holding S.àr.l.) z siedzibą w
Luksemburgu tj. Polish Energy Partners S.A. (skoncentrowanej na rozwoju i eksploatacji
odnawialnych źródeł energii, głównie farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na
wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz
rozwoju morskich farm wiatrowych). Na początku roku 2022 Grupa nabyła 100% udziałów w spółce
Edison Energia S.A. (obecnie Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Pompy Ciepła), która działa w
segmencie energetyki rozproszonej. W 2024 roku spółka Polenergia S.A. wykonała opcję kupna
(call option) i nabyła pozostałe 40% udziałów w kapitale zakładowym Wind Farm Four Srl, stając
się w konsekwencji jedynym wspólnikiem tej spółki.
Czas trwania Spółki, jak również wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.
11. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji oraz zmian w organizacji grupy kapitałowej Emitenta wraz z podaniem
ich przyczyn
Schemat grupy kapitałowej Emitenta został przedstawiony w nocie 7 w Skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. Wszystkie Spółki przedstawione w rzeczonej nocie konsolidowane
metodą pełną, poza spółkami MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk II sp. z o.o., MFW Bałtyk III sp. z o.o.,
oraz Naxxar Wind Farm Four SRL które wyceniane są metodą praw własności.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
26
W omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w organizacji grupy kapitałowej Emitenta poza
wydarzeniami opisanymi powyżej w punkcie 9.
12. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu
widzenia płynności grupy kapitałowej Emitenta
Nazwa
Opis
Wartość
2024
Wartość 2023
Zmiana r/r
1.
Rentowność
kapitału
własnego
wynik finansowy netto
7,3%
7,4%
-0,2%
średnioroczny stan kapitału własnego
2.
Rentowność
netto sprzedaży
wynik finansowy netto
7,0%
4,7%
2,3%
przychody ze sprzedaży
3.
Płynność -
wskaźnik
płynności I
majątek obrotowy ogółem
2,86
2,55
0,31
zob. krótkoterminowe
4.
Szybkość obrotu
należności (w
dniach)
średnioroczny stan należności z tytułu
dostaw i usług x 365 dni
22
16
6
przychody ze sprzedaży produktów
towarów
5.
Obciążenie
majątku
zobowiązaniami
(suma pasywów - kapitał własny) *100
42,9%
40,4%
2,4%
suma aktywów
Rentowność kapitału własnego utrzymuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku
poprzedniego. Wskaźnik rentowności netto sprzedaży, świadczący o poziomie zysku
przypadającym na każdą złotówkę przychodów ze sprzedaży, wzrósł względem roku 2023. Wpływ
na poprawę powyższych wskaźników miał w szczególności wzrost wyniku netto spotęgowany
spadkiem przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku
(spadek o 1,3 mld).
Płynność finansowa Grupy mierzona wskaźnikiem płynności I uległa zwiększeniu w związku
z wyższym stosunkiem wartości majątku obrotowego względem zobowiązań krótkoterminowych
(spadek zobowiązań krótkoterminowych w porównaniu do roku ubiegłego). Wskaźnik szybkości
obrotu należnościami, oznaczający okres oczekiwania na wpływ należności, wzrósł o 6 dni
w porównaniu do roku ubiegłego.
Struktura bilansu Grupy na koniec 2024 roku uległa zmianie głównie wskutek: wzrostu poziomu
kapitału własnego, wzrostu zobowiązań długoterminowych ównie z tytułu emisji obligacji, wzrostu
rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów finansowych wycenionych metodą praw własności.
13. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest
na nie narażony
Ryzyko zmian otoczenia prawno-regulacyjnego w sektorze energetycznym
Działalność Grupy podlega licznym regulacjom krajowym, unijnym oraz międzynarodowym.
Przepisy prawa, decyzje administracyjne, stanowiska, opinie, interpretacje, wytyczne organów
administracji publicznej oraz gestorów sieci, mające zastosowanie do prowadzonej przez Grupę
działalności, podlegają częstym zmianom (tytułem przykładu Prawo Energetyczne wraz ze
stosownymi aktami wykonawczymi podlegało istotnym zmianom kilkadziesiąt razy od czasu jego
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
27
przyjęcia w 1997 r.). Ewentualne zmiany przepisów prawnych, w szczególności dotyczących
działalności gospodarczej, podatków i danin publicznych, przepisów prawa pracy, prawa
handlowego, w tym prawa spółek handlowych i prawa rynków kapitałowych oraz przepisów prawa
ochrony środowiska i w obszarze ESG, mogą mieć istotny wpływ na działalność prowadzoną przez
Emitenta. Polski system prawny jest na bieżąco harmonizowany z regulacjami unijnymi.
Opisane ryzyko wielokrotnie zmaterializowało się w toku działalności Grupy. Przykładowo:
Nowelizacja Prawa Energetycznego z lipca 2023 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego
mechanizm nierynkowego ograniczania wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach
odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemów elektroenergetycznych (tzw.
redysponowanie nierynkowe). Obecnie, w celu równoważenia dostaw energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na energię lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci
elektroenergetycznej, operatorzy mogą m.in. wydać polecenie ograniczenia pracy jednostki
wytwórczej wykorzystującej energię wiatru, słońca, magazynu energii lub nawet całkowitego jej
wyłączenia. Prawo Energetyczne przewiduje, pod pewnymi warunkami, prawo wytwórców do
uzyskania rekompensat w sytuacji ograniczania ich pracy. Rekompensaty te co do zasady jednak
nie pokrywają w pełni ewentualnych szkód wynikających z polecenia ograniczenia lub zaprzestania
produkcji.
Istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy miała także tzw. Ustawa o Środkach Nadzwyczajnych,
przyjęta w następstwie wejścia w życie unijnego rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6
października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu
wysokich cen energii. Ustawodawca ograniczył w ustawie przychody odpowiednio: wytwórców
energii elektrycznej osiągane w związku z produkcją energii elektrycznej oraz spółek obrotu energią
związane ze sprzedażą energii elektrycznej. Każdy z takich podmiotów był zobowiązany od grudnia
2022 roku do końca 2023 roku do odprowadzania istotnej części przychodów na specjalnie
utworzony w tym celu państwowy fundusz (Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Owa interwencyjna
regulacja w sposób fundamentalny zmieniła zasady funkcjonowania podmiotów na rynku energii
elektrycznej. W szczególności widoczne było to w przypadku instalacji OZE dla których
ustawodawca urzędowo wprowadził możliwą do osiągnięcia cenę sprzedaży energii elektrycznej
nie biorąc pod uwagę indywidualnych uwarunkowań ekonomicznych projektu, jak również strategii
komercjalizacji inwestycji przez inwestora.
Innym ograniczeniem nałożonym na przedsiębiorstwa działające w obszarze obrotu energią
elektryczną w Ustawie o Środkach Nadzwyczajnych, sukcesywnie przedłużanym w latach 2023
2025, był obowiązek stosowania cen maksymalnych w rozliczeniach z pewnymi kategoriami
odbiorców. Ceny te były także obniżane. Początkową cenę maksymalną dla gospodarstw
domowych, tj. 693 zł/MWh obniżono od 1 lipca 2024 roku do poziomu 500 PLN/MWh, zcena
maksymalna dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej oraz
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw została obniżona z 785 zł/MWh do 693
PLN/MWh. Niepewność po stronie przedsiębiorstw energetycznych wzmacniało sukcesywne
przedłużanie mechanizmu mrożenia cen do dnia dzisiejszego. Od 1 stycznia 2025 roku do 30
września 2025 roku odbiorcami uprawnionymi do cen maksymalnych są nadal gospodarstwa
domowe.
Należy podkreślić, że mechanizm interwencyjny na rynku cen energii elektrycznej charakteryzowała
duża niepewność co do prawidłowej wykładni jego stosowania, terminu jego przedłużenia i kierunku
kolejnych nowelizacji przepisów. Nie bez znaczenia była publikacja, niekiedy rozbieżnych,
wyjaśnień organów i instytucji zaangażowanych w rozliczanie podmiotów zobowiązanych do
stosowania mechanizmów interwencyjnych.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
28
Należy także podkreślić, iż niezależnie od szczególnego przypadku, jakim było uchwalenie Ustawy
o Środkach Nadzwyczajnych, działalność prowadzona przez Grupę zawsze podlega, obok
przepisów ogólnie regulujących każdą działalność gospodarczą, specyficznym regulacjom sektora
energetycznego w szczególności Prawa Energetycznego, Ustawy o OZE, Ustawy o
Promowaniu Wytwarzania Energii Elektrycznej w Morskich Farmach Wiatrowych, Ustawy o
Inwestycjach w Zakresie Elektrowni Wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa), a także aktów
wykonawczych, które w znaczący sposób wpływają na rozwój i prowadzenie projektów OZE.
Na przełomie 2024 i 2025 roku opublikowano pakiet założeń nowelizacji przepisów dla sektora
offshore, które obok ułatwień w prowadzeniu inwestycji na morzu, m.in. w znaczący sposób
modyfikują oraz uzupełniają regulacje dotyczące dopuszczenia projektów do aukcji, m.in. w
zakresie ceny aukcyjnej, indeksacji, oraz zgłaszanej mocy. Każda tego typu nowelizacja w sektorze
offshore, z uwagi na długotrwały i skomplikowany proces rozwoju morskich farm wiatrowych
podlega szczególnej weryfikacji, w tym pod kątem założeń finansowych rozwijanych projektów.
Wpływ na rozwijane projekty energetyczne ma reforma planistyczna z lipca 2023 r. W jej ramach
wprowadzona została m.in. nowa procedura planistyczna oraz nowe procedury lokalizowania
większych instalacji OZE, w szczególności instalacji PV (tj. obowiązek lokalizowania takich instalacji
jedynie na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). W związku
z koniecznością uchwalenia przez samorządy nowych planów dopuszczających inwestycje OZE,
wprowadzona reforma może potencjalnie utrudnić, wydłużyć lub nawet opóźnić procesy
inwestycyjne dla instalacji OZE, jeśli plany lokalizowania inwestycji nie powstaną w zakładanym
czasie (tzw. luka inwestycyjna).
Innym przykładem ziszczenia się ryzyka regulacyjnego wciąż aktualne skutki przyjęcia Ustawy
o Inwestycjach w Zakresie Elektrowni Wiatrowych, która wprowadziła tzw. zasadę 10H. Zgodnie z
zasadą elektrownie wiatrowe nie mogły być budowane w odległości mniejszej niż 10-krotna
wysokość turbiny (wraz z uniesionymi łopatami) od zabudowań o funkcji mieszkaniowej, form
ochrony przyrody i leśnych kompleksów. Wprowadzenie tej zasady, wraz ze zwiększeniem
podstawy opodatkowania dla turbin wiatrowych, spowodowało zahamowanie rozwoju nowych
projektów w zakresie farm wiatrowych, konieczność dokonywania w 2016 r. odpisów
aktualizujących w łącznej wysokości 55 mln PLN w odniesieniu do projektów farm wiatrowych w
dewelopmencie oraz pogorszenie sytuacji finansowej spółek operujących projektami wiatrowymi.
Ograniczenia w zakresie lokalizowania farm wiatrowych zostały złagodzone ustawą z dnia 3 marca
2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych
ustaw, zgodnie z którą w przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej
odległość tej elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej jest równa lub
większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, chyba że plan miejscowy
określa inną odległość, wyrażoną w metrach, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Aktualne plany
prac legislacyjnych w tym zakresie zakładają wypracowanie nowych zasad lokalizowania inwestycji
wiatrowych. Procedowany projekt stanowi dalszą liberalizację odległości między instalacjami
lądowej energetyki wiatrowej a zabudową mieszkaniową. Przewiduje m.in. zniesienie generalnej
zasady 10H oraz wprowadzenie odległości na poziomie 500 metrów, w tym w odniesieniu do
określonych obszarów Natura 2000. Na datę publikacji raportu proces uzgodnień i konsultacji
publicznych projektu ustawy został zakończony i czeka na skierowanie przez Radę Ministrów do
dalszych prac parlamentarnych.
Istotne dla działalności Grupy również decyzje podejmowane przez odpowiednie organy
administracji publicznej, w szczególności Prezesa URE, które cechują się dużą uznaniowością i są
często przedmiotem sporów sądowych. Zmiany w otoczeniu prawno-regulacyjnym mogą wnież,
w pewnych obszarach, powodować obniżenie zakładanych zwrotów z inwestycji w OZE.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
29
W perspektywie długoterminowej zmiany na rynku energii mogą zostać także wywołane rozwojem
projektów energetyki jądrowej, które mogą mieć wpływ m.in. na poziom cen energii elektrycznej.
Przedstawiciele Spółki uczestniczą w pracach zespołów roboczych przy organizacjach i
stowarzyszeniach branżowych w celu monitorowania i minimalizacji ryzyka niekorzystnych dla
Grupy zmian regulacyjnych, niemniej Spółka ma bardzo ograniczone możliwości realnego wpływu
na decyzje podejmowane na szczeblu wspólnotowym i ogólnopolskim w tym zakresie.
W przyszłości zmiany polityki Unii Europejskiej i państwa oraz wiążące się z tym zmiany regulacji
prawnych będą miały istotny wpływ na działalność prowadzoną przez Grupę.
Ryzyko związane z realizacją projektów morskich farm wiatrowych, w tym:
Ryzyko wzrostu kosztów inwestycyjnych
Projekty morskich farm wiatrowych realizowane we współpracy z grupą Equinor stanowią obecnie
największy projekt inwestycyjny Grupy Polenergia. Projekty te narażone są na szereg ryzyk
wynikających z sytuacji rynkowej oraz skali projektów. Pierwszym z nich jest ryzyko wzrostu
kosztów inwestycyjnych prognozowanych dla etapu rozwoju oraz budowy. Wynika ono z dużego
popytu na usługi oraz dostawy kluczowych komponentów, zmian cen surowców, inflacji czy też
niepewności w zakresie kompletności informacji o warunkach geotechnicznych dna morskiego.
Obserwuje się również znaczący wzrost kosztów przyłączeń do Krajowej Sieci Energetycznej.
Na globalnym rynku morskiej energetyki wiatrowej doszło w ostatnich latach do istotnych zmian,
spowodowanych trzema głównymi czynnikami: (i) wzrostem mocy zainstalowanej turbin wiatrowych
oferowanych przez producentów; (ii) załamaniem łańcuchów dostaw; oraz (iii) wzrostem kosztów
komponentów, dostaw i obsługi, wywołanych wzrostem cen energii, paliw oraz metali. Bardzo
dynamiczne zmiany technologii, pozwalające na zwiększenie mocy jednostkowej i produktywności
turbin, nie są skorelowane z rozwojem zaplecza logistycznego, co powoduje powstawanie wąskich
gardeł w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w zakresie specjalistycznych statków instalacyjnych. Wysokie
zapotrzebowanie na usługi instalacyjne, a także dostawy komponentów morskich farm wiatrowych
prognozowane w latach 2025-2030, w zderzeniu z obserwowanymi ograniczonymi możliwościami
rynku, przyczyniają się do wzrostu cen usług. Dodatkowo sytuację utrudnia powrót do poszukiwania
i wydobycia ropy i gazu na wielu obszarach morskich po wybuchu wojny w Ukrainie, co przyczynia
się do wzrostu konkurencji o wykwalifikowanych pracowników, statki i inne kluczowe zasoby. Na tę
trudną sytuację nakładają się wzrosty kosztów powodowane wyższymi cenami stali, miedzi,
aluminium, które kluczowymi surowcami do budowy komponentów morskich farm wiatrowych
oraz głównymi składnikami ceny kontraktów. Dalsze czynniki kosztotwórcze to potencjalny wzrost
cen paliw, wpływający bezpośrednio na koszty usług instalacyjnych. Wszystkie te czynniki mogą
spowodować wzrost kosztów rozwoju i budowy projektów. Spółka zarządza ryzykiem poprzez
wykorzystanie globalnej pozycji partnera w projekcie rozwijania morskich farm wiatrowych na Morzu
Bałtyckim (Equinor), który prowadzi postępowania zakupowe wykorzystując pełen potencj
znajomości rynkowej wynikający z posiadanego portfolio projektów morskich farm wiatrowych.
W przypadku projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III dodatkowymi czynnikami wpływającymi na
ryzyko zwiększenia kosztów inwestycyjnych jest prawdopodobieństwo wystąpienia mniej
korzystnych niż zakładano warunków geotechnicznych dna morskiego Bałtyku. Na datę Czynników
Ryzyka Spółka identyfikuje ryzyko w zakresie instalacji fundamentów ("pile driveability"). To ryzyko
dotyczy przede wszystkim czasu instalacji fundamentów oraz kosztu projektu. Spółka mityguje
ryzyko poprzez prowadzenie badań 3D UHRS (badania geofizyczne). W przypadku
zidentyfikowania przeszkód dla projektowanego fundamentu monopalowego jego projektowana
lokalizacja będzie odpowiednio przesuwana w promieniu 50 m.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
30
Ryzyko poniesienia wysokich kosztów inwestycyjnych przed podjęciem finalnej decyzji
inwestycyjnej
Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą również ryzyko poniesienia wysokich kosztów
inwestycyjnych przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej (FID), które wynika z konieczności
zabezpieczenia możliwości produkcyjnych u dostawców oraz pozyskania danych potrzebnych do
uzyskania pozwolenia na budowę. Wzrost zainteresowania inwestycjami w mors energetykę
wiatrową spowodowany wdrażaniem polityki klimatycznej w skali globalnej oraz potrzebą
uniezależnienia sod paliw kopalnych przez państwa europejskie po wybuchu wojny w Ukrainie,
dodatkowo zwiększa problemy z planowaniem dostaw i realizacją budowy w najbliższych latach.
Rynek stał się rynkiem dostawców i instalatorów, którzy oczekują twardych finansowych gwarancji
przed dokonaniem rezerwacji mocy produkcyjnych i instalacyjnych, jednocześnie wydłużając
harmonogramy realizacji usług. Dokonywanie rezerwacji mocy produkcyjnych może skutkować
koniecznością poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych przed ostateczną decyzją
inwestycyjną oraz wystawianiem przez Spółkę gwarancji płatności zobowiązań przez spółki
rozwijające projekty morskich farm wiatrowych. Spółka zarządza ryzykiem poprzez optymalizację i
szczegółową kontrolę harmonogramów oraz procesu negocjacyjnego podczas tworzenia łańcucha
dostaw, a także poprzez negocjowanie limitów zobowiązań w okresie przed podjęciem FID.
Ryzyko opóźnień w przygotowaniu i realizacji projektów
Zmienność i niepewność otoczenia rynkowego, "wąskie gardła" w łańcuchu dostaw i niedobory
kadrowe na rynku zwiększają ryzyko opóźnień w przygotowaniu i realizacji projektów. Obecnie
prowadzone trzy strumienie procesów rozwoju projektów kluczowe dla terminowego
przygotowania do budowy i ich realizacji zgodnie z założeniami: procesy projektowania,
uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz organizacja łańcucha dostaw. Są to procesy ściśle ze sobą
powiązane, wymagające bardzo sprawnej i profesjonalnej koordynacji i zarządzania. W ich
realizację zaangażowane są liczne firmy doradcze i projektowe, zewnętrzne zespoły ds. zezwoleń,
zakupów, inżynierii, zarządzania interesariuszami u partnera Equinor, dostawcy oraz kilkanaście
instytucji, urzędów i organów administracji państwowej i samorządowej. Problemem mogą okazać
się także ograniczone zasoby kadrowe, spowodowane dużą konkurencją na rynku i brakiem
wykształconych, doświadczanych kadr na rynku krajowym, a także brak doświadczeń związanych
z rozwojem morskich farm wiatrowych krajowych instytucji i administracji. Spółka zarządza tym
ryzykiem zwiększając zatrudnienie, poszukując najlepiej przygotowanych pracowników, prowadząc
działania edukacyjne i informacyjne skierowane do administracji.
Ryzyko związane z globalnym łańcuchem dostaw
Kolejnym czynnikiem wpływającym na ryzyko opóźnienia realizacji projektów jest trudna sytuacja
na globalnym rynku dostaw i limitowane zasoby logistyczne w zderzeniu z planami realizacji innych
dużych projektów na Bałtyku. Każde opóźnienie w realizacji innych projektów, powodujące
nałożenie się na siebie okresów instalacyjnych może stanowić istotny problem w zapewnieniu
właściwego zaplecza logistycznego i bezpieczeństwa budowy. Również każde opóźnienie w
ramach łańcucha dostaw (na przykład opóźnienia w produkcji czy instalacji) może wpływać na
kolejne etapy budowy. Opóźnienia w wykorzystaniu zarezerwowanych okresów produkcyjnych i
instalacyjnych oraz ograniczenia dotyczące okresów dopuszczalnej instalacji na morzu mogą
powodować konieczność wstrzymania instalacji na pewien czas, pociągając za sobą wzrost
kosztów.
Ryzyko potencjalnego obniżenia ceny kontraktu różnicowego
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
31
Zgodnie z Ustawą o Promowaniu Wytwarzania Energii Elektrycznej w Morskich Farmach
Wiatrowych projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda
dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, na podstawie decyzji Prezesa
URE wydanych w 2021 r. Projekty będą sprzedawać wytworzoną energna rynek, mając jednak
prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda tj. różnicy między ceną rynkową energii a ceną wsparcia
określoną przez Prezesa URE. Warunkiem korzystania z prawa do pokrycia ujemnego salda jest
uznanie przez Komisję Europejską udzielonej pomocy za dozwoloną, w wyniku indywidualnej
notyfikacji pomocy publicznej. Zadaniem Komisji było określenie czy przy założonym poziomie
wewnętrznej stopy zwrotu ("IRR") projektu nie dochodzi do nadwsparcia w zakresie udzielonej
pomocy publicznej. Decyzją z dnia 2 sierpnia 2024 r. Komisja Europejska uznała pomoc publiczną,
udzielaną projektom MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III za zgodną z rynkiem wewnętrznym. W oparciu
o decyzję Komisji oraz weryfikację danych finansowych projektów przez niezależnego biegłego,
Prezes URE w dniu 6 listopada 2024 r. wydał na rzecz MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III decyzję
ustalającą cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda na poziomie 319,60 zł/MWh w 25-
letnim okresie wsparcia.
Projekty którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda podlegają dodatkowym
mechanizmom zabezpieczającym przed wystąpieniem nadwsparcia (tzw. mechanizm clawback).
Mechanizm ten polega na tym, że indywidualna cena wsparcia dla projektu, ustalona przez Prezesa
URE, jest ponownie weryfikowana, jeśli przed rozpoczęciem prac związanych z budową nastąpi
znacząca zmiana w parametrach rzeczowo-finansowych realizacji inwestycji, powodująca istotne
(o więcej niż 0,5 punktu procentowego) zwiększenie jej wewnętrznej stopy zwrotu. Zgodnie z
uzasadnieniem ww. decyzji z 6 listopada 2024 r. w toku postępowania organ ustalił, że rozpoczęcie
prac w ramach projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III nastąpiło przed wydaniem przez
Prezesa URE decyzji, co spowodowało, iż cena stanowiąca podstawę do wypłaty ujemnego salda
nie będzie podlegała aktualizacji w trybie tzw. mechanizmu clawback.
Wskazane ryzyko nie zostanie zatem zmaterializowane.
Ryzyko zmiany regulacji podatkowych
Ministerstwo Finansów proceduje zmiany regulacji podatkowych. W toku procesu legislacyjnego
zostały zgłoszone zastrzeżenia, co do planowanej nowej definicji budowli, która spowoduje istotny
wzrost obciążeń podatkowych dla instalacji OZE. W odniesieniu do morskich farm wiatrowych,
zmiana definicji budowli może skutkować koniecznoścdostosowania procesów produkcyjnych
części morskich turbin wiatrowych do nowych wymogów.
Ryzyko związane z koniecznością spełnienia wymogów przewidzianych przez przepisy dotyczące
ochrony środowiska
Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta oraz inne podmioty z Grupy poddana jest
szeregowi regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. W szczególności istnieje lub może
powstać obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoleń
zintegrowanych czy pozwoleń sektorowych na emisję gazów lub pyłów do powietrza,
wodnoprawnych pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz właściwej i terminowej
sprawozdawczości związanej m.in. z korzystaniem ze środowiska. Spełnienie wymagań
przewidzianych przepisami dotyczącymi ochrony środowiska może wiązać się z nakładami
finansowymi na opracowanie dokumentacji i przystosowanie instalacji do spełnienia wymagań.
Ponadto w związku ze wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, koniecznym
stało się uzyskanie zezwoleń na uczestnictwo w tym systemie handlu instalacji wykorzystywanych
w działalności prowadzonej przez Emitenta lub podmioty z Grupy. Handel emisjami to jeden z
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
32
instrumentów polityki ekologicznej, służący ograniczaniu emisji zanieczyszczeń. Obowiązek udziału
Polski w systemie wynika z realizacji postanowień protokołu z Kioto oraz zobowiązań wynikających
z członkostwa w Unii Europejskiej. Obecny okres handlu emisjami, tj. EU ETS 2021-2030,
regulowany jest ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Regulacjom tym
podlega Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, która uczestniczy we wspólnotowym
systemie handlu uprawnieniami do emisji.
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, która podlega obowiązkom raportowania emisji CO2, co roku do
31 marca danego roku kalendarzowego przedkłada do KOBIZE roczny raport wielkości emisji (za
rok poprzedni) wraz z raportem niezależnego weryfikatora. Wszystkie spółki korzystające ze
środowiska, a więc emitujące gazy i pyły do powietrza, posiadające flotę samochodową lub
wykazane inne emisje (np. gazy SF6) przygotowują sprawozdanie z korzystania ze środowiska i w
zależności od kwoty przekazują sprawozdanie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (do 31
marca danego roku kalendarzowego). Korzystanie ze środowiska jest również raportowane w
Krajowej Bazie KOBIZE (do 28 lutego danego roku kalendarzowego). Spółki prowadzące
gospodarkę odpadami mają czynne konta w bazie BDO, w której raportowane wytworzone
odpady (do 31 marca danego roku kalendarzowego).
W przypadku projektów morskich farm wiatrowych występuje ryzyko związane z wdrażaniem
postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie instalacji, polegające na
ograniczeniu możliwości instalacji fundamentów w określonych miesiącach ze względu na ochronę
ssaków morskich przed emisją hałasu podwodnego związanego z wbijaniem fundamentów w dno.
W przypadku opóźnień w dostawach czy instalacji fundamentów ponad dopuszczalny okres,
konieczne będzie przedłużenie okresu instalacji na kolejny rok.
Ryzyko konkurencyjności projektów OZE rozwijanych przez Grupę
W celu zabezpieczenia odbioru energii elektrycznej produkowanej przez instalacje OZE po stałej
cenie, spółki z Grupy rozwijające projekty OZE biorą udział w systemie wsparcia OZE (tzw. systemie
aukcyjnym) lub zawierają wieloletnie umowy PPA (ang. power purchase agreement; PPA).
System wsparcia OZE uzależnia uzyskanie i wysokość wsparcia (w granicach cen maksymalnych
określonych w rozporządzeniu) dla wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych od wygrania aukcji.
W konsekwencji istnieje ryzyko, że projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych rozwijane
przez Grupę nie otrzymają wsparcia. Jednocześnie wsparcie udzielone w ramach systemu
aukcyjnego, co do zasady, uniezależnia wytwórcę na okres 15 lat od ryzyka rynkowego w zakresie
wolumenu zabezpieczonego w tej aukcji.
Grupa prowadzi prace w zakresie dalszego rozwoju projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, aby
zrealizować cele przewidziane w strategii Grupy na lata 2020-2024. Część z nich wzięła udział w
aukcjach. Aktualnie wsparcie aukcyjne uzyskało 6 projektów wiatrowych i 8 projektów
fotowoltaicznych realizowanych przez Grupę.
W sytuacji, gdy projekt farmy wiatrowej bądź farmy fotowoltaicznej nie uzyskuje wsparcia w drodze
aukcji, sposób dalszej realizacji projektu podlega weryfikacji i rozważane alternatywne formy
zabezpieczania przychodów przez projekt, w szczególności możliwa jest jego budowa w celu
realizacji dostaw energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorcy końcowego, np. na podstawie
długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej typu PPA.
Wraz z rozwojem rynku OZE w Polsce Spółka obserwuje zwiększające się ryzyko konkurencji w
tym segmencie, w tym w szczególności ze strony nowych inwestorów zagranicznych o silnym
zapleczu kapitałowym. Istnieje ryzyko, że projekty rozwijane przez Grupę nie będą wystarczająco
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
33
konkurencyjne, w związku z czym oferty składane w ramach aukcji OZE nie pozwolą na
zakwalifikowanie się do uzyskania wsparcia w ramach tego systemu, a odbiorcy nie będą
zainteresowani zawarciem umów PPA z Grupą.
Dodatkowo, w przypadku projektu morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I, przygotowywanego na
do udziu w aukcji, która ma odbyć sw 2025 roku, istnieje ryzyko niezorganizowania aukcji w
2025 roku. Dzięki wygranej aukcji projekt mógłby uzyskać wsparcie w postaci dwustronnego
kontraktu różnicowego na okres 25 lat, co w przypadku projektów morskich farm wiatrowych tak
zwanej drugiej fazy jest niezbędne dla ich sfinansowania oraz realizacji w założonym
harmonogramie. Aukcja może nie zostać zorganizowana, pomimo że jest przewidziana w Ustawie
o Promowaniu Wytwarzania Energii Elektrycznej w Morskich Farmach Wiatrowych ze względu na
brak gotowości co najmniej trzech konkurencyjnych projektów do udziału w niej. Spółka celowa
przygotowuje projekt w taki sposób, aby minimalizować skutki finansowe ewentualnego opóźnienia
w projekcie. W tym celu opracowano scenariusz realizacji projektu, który zakłada poniesienie
minimalnych kosztów przed aukcją (których celem jest jedynie przeprowadzenie niezbędnych prac
przygotowawczych do dalszego dewelopmentu projektu oraz spełnienie kryteriów kwalifikacji
projektu do startu w aukcji). Poniesienie większości kosztów rozwoju projektu planowane jest w
okresie przypadającym po ogłoszeniu wyników aukcji (w zależności od jej rezultatu).
W dotychczasowej działalności Grupy powyższe ryzyko zmaterializowało się kilkakrotnie.
Przykładowo, w wyniku niewygrania aukcji OZE, niektóre z projektów realizowanych przez Grupę
zmuszone były oczekiwać do kolejnej aukcji lub alternatywnie, Grupa analizowała możliwość
zawarcia umów sprzedaży energii z tych projektów. W historii Grupy projekty farm wiatrowych o
łącznej mocy 199 MW (FW Dębsk, FW Szymankowo, FW Kostomłoty oraz FW Piekło) przegrały
aukcje OZE w 2018 r., lecz w kolejnych aukcjach w latach 2019 i 2020 uzyskały wsparcie aukcyjne.
Projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 20,7 MW (FF Sulechów II oraz FF Sulechów III)
przegrały aukcje OZE w 2019 r., natomiast uzyskały wsparcie w wyniku wygrania aukcji w 2020 r.
Podobnie projekty FF Strzelino i FF Świebodzin I o łącznej mocy 55,7 MW przegrały aukcję w
czerwcu 2021 r. by następnie wygrać w grudniu 2021 r. Każde opóźnienie realizacji projektów w
wyniku niewygrania aukcji OZE oznacza dla Grupy opóźnienie momentu rozpoczęcia osiągania
zwrotu z inwestycji w takie projekty.
Ryzyko związane z kondycją finansową klientów i kontrahentów
W obszarze energetyki przemysłowej Grupa uzyskuje przychody na podstawie długoterminowych
umów dostaw energii elektrycznej i cieplnej zawieranych z jednym lub kilkoma odbiorcami.
Kondycja finansowa klientów i ich zdolność do regulowania zobowiązań wobec spółek z Grupy ma
zatem kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów, osiąganych wyników finansowych, a także
dla kondycji finansowej Grupy. Także gwałtowne zmniejszenie zużycia energii przez klienta może
mieć wpływ na efektywność produkcji energii.
Przed zawarciem kontraktów i rozpoczęciem inwestycji Emitent dokonuje kompleksowej weryfikacji
potencjalnych klientów, także z udziałem konsultantów zewnętrznych, pod kątem ich zdolności do
wywiązywania się ze zobowiązań wobec Emitenta, a także perspektyw kształtowania się sytuacji w
branżach, w których działają. Grupa dobiera klientów z zachowaniem wszelkiej staranności z branż
o dobrym potencjale rynkowym. Spółka szczegółowo analizuje proces technologiczny oraz
zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną klienta, a rozpoczęcie projektu poprzedza
kilkumiesięczna współpraca obu stron. W związku ze wzrostem prawdopodobieństwa pogorszenia
się sytuacji finansowej niektórych przedsiębiorstw w związku z trudną sytuacją makroekonomiczną
Grupa identyfikuje ryzyko zwiększenia poziomu nieściągalnych należności. Powyższe zostało
uwzględnione w modelu szacowania ryzyka kredytowego, co skutkowało na dzień 31 grudnia 2024
r. łącznym odpisem na nieściągalne należności w wysokości 42 919 tys. PLN.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
34
W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej klientów podmiotów z Grupy, w szczególności w
związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, a także w przypadku wystąpienia innych
czynników takich jak, między innymi, wzmożona konkurencja na rynku, na którym działa Grupa, nie
można wykluczyć utraty klientów lub kontrahentów przez Grupę, co mogłoby negatywnie wpłynąć
na sytuację finansową Grupy.
Jednocześnie w obszarze obrotu i sprzedaży w związku z trudną sytuacją makroekonomiczną
utrzymuje się zwiększone ryzyko prowadzenia działalności handlowej. Przyczynia się do tego
między innymi wzrost zmienności cen, spadek płynności na rynkach oraz wzrost ryzyka
niewypłacalności kontrahentów. Wymienione czynniki ryzyka mogą także oddziaływać na płynność
poprzez wzrost poziomu wymaganych depozytów zabezpieczających oraz poziom należności
nieściągalnych. W odpowiedzi na wzrost ryzyka Spółka zintensyfikowała bieżący monitoring i
analizy w przedmiotowym obszarze oraz stosuje bardziej restrykcyjną weryfikację kontrahentów
przy zawieraniu nowych transakcji, niemniej nie można wykluczyć, że w przyszłości pogorszenie
kondycji finansowej klientów i kontrahentów, negatywnie wpłynie na sytuację finansową Grupy.
W dotychczasowej działalności Grupy powyższe ryzyko materializowało się w marcu 2023 r., kiedy
Polenergia Obrót S.A. otrzymała od CIME V-E Asset AG („CIME”) informację o trudnościach
finansowych, które spowodować mogą opóźnienia w płatnościach względem Polenergii Obrót S.A.
pod umową ramową z dnia 27 lutego 2020 r., zawartą na podstawie wzorca International Swaps
and Derivatives Association Inc. oraz zawartych na jej podstawie porozumieniach transakcyjnych
na lata 2023-2025 („ISDA”). Jednocześnie, Polenergia Obrót S.A. stwierdziła brak płatności faktur
za okres rozliczeniowy obejmujący styczeń 2023 r. i luty 2023 r. 24 marca 2023 r. kierując do CIME
wezwanie do uregulowania należności pod ISDA, obejmującej instrumenty finansowe oparte o
produkty energetyczne oraz kwot, wynikających z opóźnień w płatnościach pod ISDA
(„Zadłużenie”).
W odpowiedzi na potrzebę podjęcia działań restrukturyzacyjnych, Polenergia Obrót uzgodniła
zawarcie pakietu umów z CIME oraz polską, operacyjną spółką zależną CIME CIME Krzanowice
III sp. z o. o. („CIME Krzanowice”) w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów Polenergia
Obrót.
W dniu 14 lipca 2023 r. Polenergia Obrót oraz CIME Krzanowice III sp. z o.o. zawarły na okres 10
lat umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w farmie wiatrowej, należącej do CIME
Krzanowice, na podstawie której, Polenergia Obrót od dnia 1 września 2023 r. odbiera całość
energii wytworzonej w tej farmie wiatrowej („Umowa offtake”). Celem kontraktowego uzupełnienia
postanowień Umowy offtake oraz kompleksowej implementacji zasad spłaty Zadłużenia należnego
Polenergia Obrót, CIME, CIME Krzanowice oraz Polenergia Obrót w dniu 3 sierpnia 2023 r.
podpisały umowę restrukturyzującą Zadłużenie, na podstawie której Polenergia Obrót jest
uprawniona do potrącania Zadłużenia z wierzytelnościami CIME Krzanowice względem Polenergia
Obrót za dostarczoną energię elektryczną pod Umową offtake, co pozwoli na stopniowe
zredukowanie poziomu Zadłużenia w 10-letnim horyzoncie czasowym („Umowa
restrukturyzacyjna”). Celem zabezpieczenia uprawnień Polenergia Obrót, wynikających z Umowy
offtake oraz Umowy restrukturyzacyjnej, CIME Krzanowice, CIME oraz Polenergia Obrót
zobowiązały się do ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Polenergia Obrót na aktywach
CIME Krzanowice oraz posiadanych przez CIME udziałach w kapitale zakładowym CIME
Krzanowice.
Ponadto, w uzupełnieniu postanowień biznesowych, wynikających ze wskazanych powyżej umów,
Polenergia Obrót S.A. oraz CIME zawarły umowę częściowo rozwiązującą ISDA w zakresie
transakcji od dnia zawarcia tej umowy do końca 2023 roku.
W związku z opisanym wyżej zdarzeniem dokonano wyceny należności opartej na szacowanych
przepływach pieniężnych związanych z realizacją opisanych umów. Strony nieprzerwanie wykonują
swoje zobowiązania wynikające z Umowy restrukturyzacyjnej oraz Umowy offtake.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
35
Równolegle CIME, choć z opóźnieniami dokonuje wpłat z tytułu należności za derywaty zawarte
pod umową ISDA.
Ryzyko związane z regulacjami polskiego rynku energii
Podczas gdy rynek ciepła jest rynkiem regulowanym, rynki energii elektrycznej i gazu rynkami
jedynie częściowo kontrolowanym przez powołane do tego organy adzy państwowej. Organem
takim jest w szczególności Prezes URE – centralny organ administracji rządowej powoływany przez
Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z Prawem Energetycznym jest on właściwy do wykonywania
zadań z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji
w sektorze energetycznym. Do zakresu kompetencji i obowiązków Prezesa URE należy m.in.
udzielanie, zmiana i cofanie koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, obrót
i dystrybucję paliw oraz energii, jak również kontrolowanie wykonywania przez podmioty
podlegające zakresowi regulacji Prawa Energetycznego obowiązków wynikających z tego aktu
normatywnego i aktów wykonawczych. Z uwagi na znaczny stopień wdrożenia mechanizmów rynku
konkurencyjnego w sektorze elektroenergetycznym, przedsiębiorstwa posiadające koncesję na
wytwarzanie energii elektrycznej zwolnione z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf
dla energii elektrycznej. W dalszym ciągu istnieje obowiązek taryfowania energii elektrycznej
dostarczanej do gospodarstw domowych, odbiorców końcowych nie korzystających z prawa wyboru
sprzedawcy (z zachowaniem możliwości zmiany dostawcy energii przez gospodarstwa domowe),
a przepisy Prawa Energetycznego i aktów wykonawczych dotyczące zasad sporządzania taryf
w obecnym brzmieniu, co do zasady, zapewniają pokrywanie uzasadnionych kosztów prowadzenia
działalności. Jednocześnie należy podkreślić, że ceny energii elektrycznej produkowanej przez
Grupę, z uwagi na sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu oraz odbiorców korzystających z prawa
wyboru sprzedawcy, nie podlegają zatwierdzaniu przez Prezesa URE.
W dotychczasowej działalności Grupy powyższe ryzyko materializowało się. Przykładowo,
w przeszłości miało miejsce przedłużenie się procesu zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej
spółek Polenergia Dystrybucja oraz Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, co spowodowało
konieczność prowadzenia przez te spółki działalności na podstawie zdezaktualizowanych stawek
cen i opłat.
Ryzyko nałożenia kar pieniężnych przez Prezesa URE
Grupa jak wszystkie przedsiębiorstwa koncesjonowane funkcjonujące na rynku energetycznym
podlega ścisłemu reżimowi regulacyjnemu. Kontrolę przestrzegania prawa i obowiązków
koncesyjnych powierzono Prezesowi URE. Organ ten wyposażono w szereg kompetencji, w tym
prawo dostępu do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego oraz prawo żądania
wszelkich informacji dotyczących bieżącej działalności. W przypadku zidentyfikowania naruszeń w
prowadzeniu działalności lub udzielonych koncesji, wykrycia manipulacji na rynku lub innych
nieprawidłowości Prezes URE nakłada kary pieniężne. Katalog naruszeń i skorelowanych z nimi
kar pieniężnych jest szeroki. Istnieją kary kwotowe wynikające wprost z przepisu ustawy. Inne kary
muszą mieścić się w określonym ustawowo przedziale. Ich wysokość zasadniczo odpowiada wadze
naruszonego obowiązku.
Wysokość kar pieniężnych za najpoważniejsze naruszenia nie może przekroczyć 15% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna
związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji (np. wytwarzanie lub obrót),
wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z
tej konkretnej działalności koncesjonowanej w poprzednim roku podatkowym. Ustalając wysokość
kary pieniężnej Prezes URE jest obowiązany do uwzględnienia stopnia szkodliwości czynu, stopnia
zawinienia oraz dotychczasowego zachowania podmiotu i jego możliwości finansowych. Prezes
URE może także odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a
podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował swój obowiązek.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
36
W skrajnym przypadku, np. gdy stwierdzone naruszenia warunków koncesji lub prowadzonej
działalności mają charakter rażący, Prezes URE cofa koncesję, co skutkuje odebraniem
koncesjonariuszowi uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w jej zakresie.
Obecnie, zgodnie z informacją opublikowaną przez Prezesa URE dnia 14 grudnia 2023 r., u
uczestników rynku prowadzone są postępowania mające na celu sprawdzenie poprawności
stosowania Ustawy o Środkach Nadzwyczajnych. Kontrole dotyczą weryfikacji składanych przez
podmioty zobowiązane sprawozdań z wykonania obowiązku odprowadzenia odpisu na fundusz w
okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (patrz Ryzyko zmian otoczenia prawno-
regulacyjnego w sektorze energetycznym). W przypadku stwierdzenia naruszeń Prezes URE
uprawniony jest do nałożenia maksymalnej kary do 15% przychodu ukaranego podmiotu
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
W przypadku zaskarżenia decyzji o ukaraniu, egzekucja kar pieniężnych jest wstrzymana. Karę
pieniężną uiszcza się bowiem w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o jej
wymierzeniu stała s prawomocna, tj. została utrzymana w mocy w orzeczeniach sądów
badających jej zasadność.
Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że Prezes URE realizując swoje uprawnienia kontrolne w
stosunku do Grupy, dopatrzy się nieprawidłowości w realizacji obowiązków regulacyjnych (z
zastrzeżeniem, że mogłoby to nastąpić w przypadku naruszenia przez podmioty z Grupy przepisów
prawa lub uzyskanych decyzji administracyjnych, w tym koncesji). Wówczas ewentualna obrona
przed niekorzystną oceną wypełniania obowiązków przez spółki z Grupy oraz nałożeniem kary lub
jej nadmierną wysokością może okazać się konieczna na drodze postępowania sądowego.
Ryzyko dotyczące sporów sądowych z Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.,
Tauron Polska Energia S.A., Eolos Polska sp. z o.o. oraz Jeronimo Martins Polska S.A.
Informacje na temat sporów sądowych z Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.,
Tauron Polska Energia S.A., Eolos Polska sp. z o.o. oraz Jeronimo Martins Polska S.A. zostały
zawarte w punkcie 15 raportu „Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej,
dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron
wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta.
Nie ma pewności, że w obecnych postępowaniach nie zapadną decyzje/orzeczenia niekorzystne
dla Grupy. Nie ma również pewności, że tego rodzaju postępowania lub spory nie zostaną wszczęte
przeciwko Grupie w przyszłości lub że nie zostaną one rozstrzygnięte niekorzystnie dla Grupy.
Ponadto wszelkie tego rodzaju spory lub postępowania prawne, uzasadnione lub nieuzasadnione,
mogą być kosztowne i czasochłonne, mogą odwracać uwagę kadry zarządzającej Grupy, a w
przypadku ich rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Grupy, monaruszyć jej reputację i zwiększyć
koszty.
Ryzyko zmienności rynkowych cen gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2
Grupa wykorzystuje gaz ziemny wysokometanowy w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w
Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Od roku 2021 dostawcą paliwa gazowego na potrzeby produkcji
energii elektrycznej do ENS, a także odbiorcą energii elektrycznej na bazie umowy SLA (ang.
Service Level Agreement) jest Polenergia Obrót. Ewentualne problemy Polenergii Obrót z
zaopatrzeniem w paliwo gazowe w ilości niezbędnej do pokrycia istniejącego zapotrzebowania
mogą doprowadzić do ograniczenia dostaw paliwa gazowego do jej odbiorców. W takim przypadku
ENS może nie wywiązać się ze zobowiązania dostawy ciepła do swoich odbiorców i energii
elektrycznej dla Polenergia Obrót. Ryzyko ograniczenia dostaw jest niskie.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
37
Ryzyko zmiany cen rynkowych gazu i uprawnień do emisji CO2 Spółka ENS ogranicza poprzez
mechanizm umowy SLA, który zapewnia jednoczesne zabezpieczanie przez Polenergia Obrót S.A.
trzech produktów: energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji CO2 w sytuacji
pozytywnej marży, czyli tak zwanego CSS (ang. Clean Spark Spread). Polenergia Obrót
zabezpiecza na rynku terminowym pozytywny CSS dla ENS jednocześnie kupując gaz ziemny i
uprawnienia do emisji CO2 oraz sprzedając energię zgodnie z umową SLA. Przy zmianie cen
surowców lub energii wykonywana jest optymalizacja produkcji lub gdy CSS staje się negatywny
odwrócenie wykonanego wcześniej zabezpieczenia.
Utrzymujące się od 2021 r. wysokie ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny i uprawnienia do
emisji CO2 w stosunku do cen kontraktów dla energii elektrycznej pociągają za sobą występowanie
negatywnych spreadów Clean Spark Spread (CSS) dla profilu produkcji energii z elektrociepłowni
gazowej Nowa Sarzyna. Niekorzystne spready CSS dla ENS materializują ryzyko braku możliwości
zabezpieczania terminowego (np. w kontraktach rocznych) pozytywnej marży przy wytwarzaniu
energii z gazu ziemnego. W przypadku udanego zabezpieczenia marży CSS, jej zmienność ma
przełożenie na bieżące wyniki finansowe Grupy w związku z wyceną transakcji terminowych
zabezpieczających produkcję i sprzedaż ENS. Grupa na bieżąco analizuje poziomy spreadów
rynkowych CSS na kolejne okresy i podejmuje decyzje o zabezpieczaniu przyszłej marży dla ENS
w zależności od warunków rynkowych. W 2024 r. nie było możliwe zabezpieczenie pozytywnych
spreadów dla ENS na rynku terminowym na dostawy energii w 2025 r. Na moment pisania raportu
w 2025 roku sytuacja jest analogiczna i nie występuje możliwość zabezpieczenia terminowego
pracy ENS na rok 2026. Pojawiają się jednak okresy, w których ceny gazu ziemnego i uprawnień
do emisji CO2 w stosunku do cen energii elektrycznej zapewniają pozytywny CSS dla ENS - to
jednak kontraktacje na rynku SPOT lub tygodniowym / miesięcznym. Grupa wykorzystuje
nadarzające się okazje do zabezpieczenia marży CSS dla ENS w tych okresach i późniejszej
produkcji energii lub odwrócenia z zarobkiem zabezpieczonej pozycji w zależności od zmiany cen
po realizacji zabezpieczenia. Od czerwca 2024 r. po wprowadzeniu zmian na rynku bilansującym
wzrosła zmienność cen energii na rynku spot, co zwiększyło możliwości uruchomień i pracy
jednostki gazowej ENS. Polenergia Obrót ściśle współpracuje z ENS w celu optymalnego pod
kątem ekonomicznym i technicznym wykorzystania bloku gazowo-parowego.
Gaz ziemny odpowiadający profilowi produkcji ciepła kupowany jest co do zasady odrębnie. Ryzyko
zmienności cen gazu minimalizowane jest poprzez mechanizm taryfowy, który przy kalkulacji
stawek bierze pod uwagę zakontraktowane koszty zakupu surowców. Na 2025 r. Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna podpisała kontrakt na zakup gazu do produkcji ciepła z PGNiG Obrót Detaliczny sp.
z o.o.
W produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego emitowane jest CO2 w wielkości (zależnie od
sprawności instalacji) około 500kg/1MWh. Zatem wzrost kosztów CO2 o 1 PLN/t oznacza wzrost
kosztów produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego o około 0,5 PLN /MWh. Na przestrzeni
ostatnich lat ceny CO2 wzrosły do poziomów przekraczających okresowo 400 PLN /tonę, co
oznaczało spadek konkurencyjności produkcji energii elektrycznej w jednostkach gazowych.
W dotychczasowej działalności Grupy ryzyko braku dodatnich spreadów CSS materializowało się
systematycznie w ostatnich latach. Grupa nie miała możliwości zabezpieczenia pozytywnych
spreadów dla Elektrociepłowni Nowa Sarzyna na rynku terminowym w kontraktach na dostawy
energii w latach 2023 - 2025. Na moment pisania raportu również w kontraktach na 2026 i 2027 rok
nie ma takiej możliwości.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
38
Ryzyko zmian prawa dotyczącego systemu wsparcia dla źródeł wytwórczych funkcjonujących na
rynku mocy oraz systemu wsparcia dla OZE
Polski rynek energetyczny charakteryzuje istotne wyeksploatowanie w zakresie konwencjonalnych
mocy wytwórczych. Wynika to przede wszystkim z niskich inwestycji odtworzeniowych w ostatnich
latach. Wprowadzone przez PSE w ostatnich latach rozwiązania funkcjonujące w ramach rynku
bilansującego (m.in. interwencyjna rezerwa zimna, operacyjna rezerwa mocy) oraz kilka decyzji
inwestycyjnych podjętych przez koncerny energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa
odsunęły na kilka lat ryzyko niewystarczającej rezerwy mocy. W dniu 8 grudnia 2017 r. Sejm przyjął
Ustawę o Rynku Mocy. W kolejnych latach prowadzone były aukcje na dostawy mocy w latach
2021-2027. W ramach przeprowadzonych aukcji Elektrociepłownia Nowa Sarzyna zakontraktowała
moce do roku 2029 włącznie. W lipcu 2025 r. rozpoczął funkcjonowanie limit emisyjności dwutlenku
węgla na poziomie 550 g/kWh rozstrzygający o tym, że wyłącznie instalacje funkcjonujące poniżej
tego limitu emisyjności mogą uczestniczyć w rynku mocy. Na skutek tych ograniczeń szereg
istniejących jednostek rynku mocy, zwłaszcza opalanych węglem, straciło możliwość zawierania
umów mocowych. Ograniczenie nie objęło umów wieloletnich zawartych przed jego
wprowadzeniem, natomiast umowy roczne zawarte na 2025r. zachowują ważność do 30 czerwca
2025r. Jednakże w rezultacie zmiany przepisów unijnych dokonanych w 2024r. wprowadzono
derogacje dla powyższego ograniczenia i jednostki niespełniające limitu 550g/kWh mogą ponownie
uczestniczyć w rynku mocy do 2028r. W tym celu przewidziano przeprowadzenie tzw. aukcji
uzupełniających na okresy dostaw II półrocze 2025, 2026, 2027 i 2028r. W związku z powyższym
należy się liczyć z ryzykiem zwiększonej podaży ofert w aukcji głównej na 2030r. w stosunku do
zapotrzebowania i jej rozstrzygnięciem ze stosunkowo niską ceną obowiązku mocowego.
Dodatkowo, nie można wykluczyć negatywnego wpływu rynku mocy na poziom cen energii
elektrycznej na rynku hurtowym, co z kolei może wpłynąć na projekty, których ekonomika opiera
się na przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne) i które
posiadają ekspozycję na ryzyko zmian cen energii elektrycznej. Ryzyko to częściowo mitygowane
jest przez zabezpieczanie cen energii elektrycznej sprzedawanej z farm wiatrowych i
fotowoltaicznych w kontraktach terminowych oraz uczestnictwo w systemie aukcyjnym dla OZE.
W dotychczasowej działalności Grupy ryzyko zmiany systemu wsparcia dla OZE zmaterializowało
się kilkakrotnie. W odniesieniu do systemów wsparcia dla OZE, w 2015 r. nastąpiło zastąpienie
systemu świadectw pochodzenia, który wprowadzono w 2005 r. systemem aukcyjnym dla nowych
instalacji, przy czym po wprowadzeniu systemu aukcyjnego, pierwsze aukcje zorganizowano pod
koniec 2016 r. Ustawa o OZE umożliwia przejście działających instalacji OZE z systemu zielonych
certyfikatów do systemu aukcyjnego. O tym, czy aukcje migracyjne s odbędą decyduje Rada
Ministrów, która w rozporządzeniu określa budżety aukcyjne dla aukcji migracyjnych. Od 2021 r.
nie przeprowadzono aukcji migracyjnych. Jednakże z uwagi na wysokość cen referencyjnych (która
uwzględnia m.in. aktualne koszty i efektywność dostępnych technologii), atrakcyjność aukcji
migracyjnych instalacji OZE wybudowanych przed wieloma laty jest znacząco ograniczona. Bowiem
instalacje te z uwagi na wówczas dostępne technologie nie są w stanie wytworzyć energii
elektrycznej z taką efektywnością jak nowe instalacje OZE.
Część podmiotów działających w sektorze elektroenergetycznym jest określana jako podmioty
zobowiązane do realizacji obowiązku umarzenia świadectw pochodzenia na gruncie przepisów
energetycznych. Podmioty te zobowiązane do przedstawiania do umorzenia Prezesowi URE
świadectw pochodzenia energii z OZE lub uiszczenia opłaty zastępczej. Podmiot zobowiązany do
realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia, pomimo zaistnienia podstaw do realizacji
obowiązku umorzenia, może wnieść opłatę zastępczą. Wysokość opłaty zastępczej wyliczana jest
na podstawie wzoru matematycznego określonego w Ustawie o OZE. W przeszłości zdarzały się
przypadki ograniczania wysokości opłaty zastępczej, którą przedsiębiorstwa energetyczne mogły
wnosić zamiast przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii z
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
39
OZE. Pierwotne określenie wysokości opłaty zastępczej pozwalało na tworzenie korzystnych modeli
biznesowych i finansowanie energetyki, w szczególności wiatrowej. Wówczas wytwórca mógł
polegać na maksymalnej cenie zielonego certyfikatu ograniczonej jedynie relacją popytu do podaży.
Pierwsze zmniejszenie wysokości opłaty zastępczej w 2016 r. spowodowało naruszenie praw
nabytych wielu spółek działających w sektorze energetyki wiatrowej, co skutkowało procesami
sądowymi. Kolejne zmiany legislacyjne powodowały dalsze niekorzystne zmiany, które uderzały
przede wszystkim w inwestorów obciążonych kredytami i w instytucje finansujące, powodując
problemy z restrukturyzac długów, szacowaniem ryzyka i udzielaniem finansowania na nowe
inwestycje w OZE. Z kolei w zakresie określenia obowiązku umorzeniowego obserwowana jest
tendencja sprzyjająca przedsiębiorstwom energochłonnym, a niekorzystna dla wytwórców energii z
OZE dotyczącą zmniejszania tego obowiązku, co ma bezpośrednie przełożenie na ceny praw
majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Minister Klimatu i Środowiska na mocy wydanych przez siebie rozporządzeń zmniejszył udział
ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia
potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE ustalając go na 2024 r. na poziomie 5%
(w stosunku do 12% w 2023 r.), by na 2025 r. podnieść go do 8,5%.
Ponadto, przekształceniom ulegał również system wsparcia dla kogeneracji gazowej i glowo-
biomasowej. W ramach tych zmian system certyfikatowy został zastąpiony systemem aukcyjnym,
który zaczął funkcjonować dopiero po kilku latach od zakończenia wsparcia w ramach systemu
certyfikatowego.
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm dnia 11 sierpnia 2021 r. nowelizacją Ustawy o OZE, aukcje OZE
będą mogły być organizowane do końca 2027 r. Skutkiem przedłużenia okresu, w czasie którego
możliwa jest organizacja aukcji OZE, odpowiedniemu przedłużeniu tj. do 30 czerwca 2047 r. ulegnie
maksymalny okres, w którym możliwe jest otrzymywanie wsparcia dla instalacji OZE.
Ryzyko związane z niespełnieniem wymogów z umów kredytu i warunków emisji obligacji
Na dzi31 grudnia 2024 r., łączna wartość zobowiązań Grupy wynosiła 3.227 mln PLN, z czego
zadłużenie Grupy z tytułu kredytów udzielonych podmiotom z Grupy wynosiło 1.341 mln PLN, a
zobowiązania z tytułu emisji obligacji wyniosły 763 mln PLN. Zawarte umowy kredytu zawierają
szereg wymogów, które poszczególne spółki projektowe lub prowadzone przez nie projekty
powinny spełniać, a których naruszenie może skutkować, wypowiedzeniem umowy kredytu,
postawieniem kredytu w stan natychmiastowej wymagalności lub zwiększeniem kosztów
finansowania. Warunki emisji obligacji zawierają postanowienia nakładające na spółkę Polenergia
S.A. obowiązek utrzymywania wymaganych poziomów wskaźników finansowych. Grupa na bieżąco
analizuje poziom zadłużenia oraz ryzyko niespełnienia wymogów umów kredytu i warunków emisji
obligacji i pozostaje w bieżącym kontakcie z instytucjami finansującymi.
W dotychczasowej działalności Grupy powyższe ryzyko materializowało się w ograniczonym
zakresie i polegało na naruszeniach mniej istotnych postanowień umów kredytu oraz na
incydentalnym niespełnieniu przez spółki celowe niektórych wymogów odnoszących się do
wskaźników finansowych. Niemniej, w każdym przypadku niespełnienia wymogów dotyczących
wskaźników finansowych spółki celowe z Grupy uprzednio zawiadamiały właściwy bank udzielający
finansowania o możliwości wystąpienia takiego przypadku i każdorazowo uzyskiwały waiver w tym
zakresie bądź zobowiązywały się do niezwłocznego podjęcia działania naprawczego poprzez
wniesienie dodatkowego kapitału w kwocie wystarczającej do poprawy przepływu pieniężnego
kredytobiorcy i w efekcie osiągnięcia minimalnego poziomu wskaźnika. Żaden z banków
udzielających finansowanie nigdy nie wypowiedział umowy kredytu ani nie wszczął postępowania
egzekucyjnego przeciwko któremukolwiek z podmiotów z Grupy.
W spółce Farma fotowoltaiczna Sulechów na dzień 31.12.2024 nie został spełniony jeden z
kowenantów, w związku z tym na dzień bilansowy kredyt ten został przeklasyfikowany jako
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
40
zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 28,4 mln w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym. Zgodnie z umową kredytu istnieje możliwość naprawienia tego kowenantu poprzez
dofinansowanie spółki przez sponsora z której sponsor zamierza skorzystać.
Ryzyko niezatwierdzenia taryf przez Prezesa URE, bądź ich zatwierdzenie z opóźnieniem
Spółki z Grupy wytwarzające ciepło oraz dystrybuujące i sprzedające gaz oraz energię elektryczną
zobowiązane do przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf w zakresie sprzedaży
ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybucji gazu i energii elektrycznej. Zgodnie z przepisami prawa
taryfa powinna zapewniać pokrycie planowanych uzasadnionych kosztów wytworzenia ciepła,
dystrybucji ciepła, gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej w
danym okresie taryfowym oraz zwrot na kapitale. Zatwierdzanie taryf przez Prezesa URE ma na
celu ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W konsekwencji istnieje ryzyko
zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy, która nie zapewni poszczególnym spółkom
odpowiedniego wynagrodzenia na kapitale, a potencjalnie nawet pokrycia kosztów.
Istnieje również ryzyko opóźnienia zatwierdzenia taryfy na nowy okres taryfowy, co w konsekwencji
oznacza, że wytwórca/dystrybutor/sprzedawca stosuje taryfę obowiązującą w okresie poprzednim,
która może nie zapewniać odpowiedniego zwrotu na kapitale, a nawet pokrycia bieżących kosztów.
Ziszczenie się powyższego ryzyka może skutkować osiągnięciem przez Grupę wyników gorszych
niż oczekiwane.
Ryzyko związane z taryfą na ciepło dotyczy wyłącznie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Ryzyko
związane z taryfą na dystrybucję gazu ziemnego dotyczy Polenergia Kogeneracja sp. z o.o., a
ryzyko związane z taryfą na sprzedaż i dystrybuc energii elektrycznej dotyczy Polenergii
Dystrybucja.
Ryzyko zmienności rynkowych cen zielonych certyfikatów i ich nadpodaży
Wyniki finansowe Grupy w coraz mniejszym stopniu, ale nadal uzależnione m.in. od poziomu
rynkowych cen zielonych certyfikatów. Wsparcie to dotyczy wyłącznie projektów wiatrowych
uruchomionych do 2015 r. i dla ostatnich projektów wygaśnie w 2030 r. Grupa na bieżąco analizuje
sytuację na rynku zielonych certyfikatów i podejmuje decyzje w sprawie zabezpieczenia sprzedaży
zielonych certyfikatów pochodzących z segmentu energetyki wiatrowej, korzystając z możliwości
zawierania transakcji na rynku kontraktów bilateralnych, jak i na rynku giełdowym.
Głównym czynnikiem wpływającym na ceny zielonych certyfikatów jest poziom obowiązku, który
determinuje popyt. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia
2024 r. obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej produkowanej z OZE
innych niż biogaz rolniczy został w 2025 r. ustalony na poziomie 8,5%. Ceny zielonych certyfikatów
od początku 2024 roku spadały z 70 do ok. 40 PLN/MWh, by następnie na fali pierwszego projektu
podwyższającego poziom obowiązku do 12,5% wzrosnąć do ok. 80 PLN/MWh. Jednakże po
konsultacjach społecznych ostatecznie ogłoszony obowiązek w wysokości 8,5% negatywnie
wpłynął na ceny zielonych certyfikatów, które już we wrześniu spadły do ok. 40 PLN/MWh, a pod
koniec 2024 roku kosztowały nawet 30 PLN/MWh. Kolejny okres z niskim poziomem obowiązku
spowoduje wzrost nadpodaży zielonych certyfikatów, która będzie negatywnie ważyć na poziom
cen rynkowych certyfikatów. Zakupy zielonych certyfikatów przez sprzedawców energii realizowane
pod dostawy na kolejne lata nieznaczne ze względu na niskie ceny i większe
prawdopodobieństwo utrzymania niskich poziomów obowiązków. Na rynku bieżącym ceny
zielonych certyfikatów w znacznej mierze skorelowane z bieżącą podażą certyfikatów z farm
wiatrowych i szybkością wydawania praw majątkowych przez Prezesa URE oraz strategiami
zakupowymi pod umorzenia certyfikatów.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
41
Obniżenie poziomu obowiązku w wymiarze większym niż spadek podaży certyfikatów związanych
z zakończeniem wsparcia dla najstarszych projektów częściowo zrekompensowany został
wyższymi cenami energii, ale w przypadku ich obniżenia sytuacja taka może doprowadzić do
osiągania przez Grupę gorszych wyników finansowych i nieutrzymania wskaźników finansowych
określonych w umowach kredytu poszczególnych projektów farm wiatrowych. W przypadku
długoterminowego utrzymywania się cen zielonych certyfikatów i energii na niskim poziomie mogą
wystąpić okresowe problemy w realizacji zobowiązań wynikających z niektórych umów kredytu, a
w części projektów może się także pojawić konieczność uruchomienia gwarancji udzielonych przez
Emitenta.
Grupa ogranicza na bieżąco ekspozycję na ryzyko spadku ceny zielonych certyfikatów poprzez
wcześniejsze zabezpieczanie ceny sprzedaży certyfikatów i energii odpowiadających produkcji w
kolejnych latach.
W dotychczasowej działalności Grupy powyższe ryzyko materializowało się. Grupa, z tytułu
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, uzyskuje około 650 tys. MWh zielonych certyfikatów
rocznie. Spadek cen o ponad 100 PLN/MWh, który można było zaobserwować na przestrzeni lat
2014-2016, oznaczał spadek przychodów grupy o ponad 65 mln PLN rocznie. Ceny certyfikatów do
2022 r. systematycznie rosły. W 2022 r. obserwowaliśmy chwilowe zawirowanie na rynku wywołane
projektami regulacyjnymi, ale ceny po spadku do poziomu ok. 100 PLN/MWh powróciły szybko
powyżej 200 PLN/MWh. Po obniżeniu poziomu obowiązku w latach 2024 i 2025 ceny zielonych
certyfikatów spadły w okolice 30 PLN/MWh i istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnym roku
obowiązek również nie będzie wystarczająco wysoki, aby zmniejszyć nadpod i spowodować
wzrost cen zielonych certyfikatów.
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Działalność Spółki i spółek z Grupy prowadzona jest przede wszystkim opierając sna wiedzy i
doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Spółka nie może jednak wykluczyć
ryzyka braku zdolności do uzupełnienia kadr w tempie wymuszonym przez wzrost działalności
Grupy. Spółka aktualnie dostrzega niedobór na rynku pracy ekspertów wyspecjalizowanych w
obszarze energetyki odnawialnej. Ponadto nie można wykluczyć działalności konkurencji, zarówno
obecnej jak i przyszłej, mającej na celu przejęcie specjalistów zatrudnionych przez Grupę poprzez
oferowanie im konkurencyjnych warunków zatrudnienia. Niedobór pracowników stwarza również
ryzyko przeciążenia aktualnie zatrudnionych pracowników i w konsekwencji zwiększonej
rotacji/odejść.
Spółka podejmuje działania mające na celu mitygację opisanego ryzyka m.in. poprzez (i) rozwój
wewnętrznej kultury organizacyjnej Grupy opartej na szacunku, współpracy i poczuciu
odpowiedzialności, dzięki której pracownicy identyfikują s z Grupą; (ii) utrzymywania
konkurencyjnego motywacyjno-lojalnościowego systemu wynagrodzeń (iii) profesjonalizacja
przywództwa w organizacji poprzez wdrożenie modelu HR business partneringu zakładającego
ścisłą współpracę HRBP z Liderami, która ma na celu zwiększenie świadomości i umiejętności
Liderów między innymi w obszarach wpływu na biznes/strategię, efektywność zespołów, potrzeb
pracowników co skutkuje budowaniem bardziej stabilnych i efektywnych zespołów (iv) zarządzanie
wiedzą i szeroki program szkoleń oraz (v) przystąpienie do konstruowania programów
lojalizacyjnych i ochronnych dla kluczowych pracowników, z punktu widzenia utrzymania poziomu
ekspertyzy w organizacji. Niemniej jednak nie można wykluczyć materializacji tego ryzyka w
przyszłości.
W dotychczasowej działalności Grupy powyższe ryzyko nie materializowało się.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
42
Ryzyko związane z umowami dzierżawy nieruchomości zawartymi przez podmioty z Grupy
W toku zwykłej działalności Grupy określone podmioty wchodzące w jej skład zawierają umowy
dzierżawy niezabudowanych nieruchomości z ich właścicielami. Na nieruchomościach
dzierżawionych przez podmioty z Grupy realizowane następnie projekty farm wiatrowych i
fotowoltaicznych, a także wznoszone są stacje transformatorowe oraz infrastruktura towarzysząca
(place i drogi serwisowe). Umowy dzierżawy są przeważnie zawierane na okres 29 lat. Zawieranie
umów dzierżawy na okres do 30 lat stanowi standard rynkowy ze względu na fakt, że umowa
dzierżawy zawarta na czas określony (nie więcej niż 30 lat) może zostać wypowiedziana wyłącznie
w przypadkach w niej przewidzianych (w przeciwieństwie do umów dzierżawy zawieranych na czas
nieokreślony), co zabezpiecza inwestora. Należy mieć na uwadze, że jeżeli umowa dzierżawy jest
zawarta na dłuższy okres niż 30 lat, to po upływie 30 lat przyjmuje się, że umowa ta jest zawarta
na czas nieoznaczony, czego skutkiem jest możliwość jej wypowiedzenia przez
wydzierżawiającego i dzierżawcę przy zachowaniu terminów ustawowych określonych w Kodeksie
Cywilnym.
W związku z tym, że umowy dzierżawy zawierane są na wczesnym etapie rozwoju projektu, czas
obowiązywania niektórych z nich może być krótszy niż planowany okres eksploatacji danej
elektrowni wiatrowej czy fotowoltaicznej lub może być krótszy niż okres finansowania kredytem
bankowym. W takiej sytuacji, w perspektywie kolejnych kilkunastu lat, Grupa może być zmuszona
do podjęcia działań mających na celu zawarcie nowych umów w taki sposób, aby umowa dzierżawy
danej nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby realizacji danego elementu składowego projektu
farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej obowiązywała co najmniej do końca okresu eksploatacji
projektu.
Grupa nie wyklucza, że w niektórych sytuacjach zawarcie kolejnej umowy dzierżawy może wiązać
się z trudnościami, a same negocjacje w tej sprawie mogą przedłużać się i generować dodatkowe
koszty. W przypadku nieuzgodnienia przez strony nowych warunków i wygaśnięcia danej umowy
dzierżawy przed końcem okresu eksploatacji projektu, Grupa może być zmuszona do
przedwczesnego zakończenia eksploatacji części farmy wiatrowej/fotowoltaicznej.
W przypadku umów dzierżaw, których okres obowiązywania może okazać się krótszy niż okres
finansowania kredytem bankowym, można spodziewać s żądania banków ustanowienia
dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu w sytuacji braku możliwości zawarcia nowych umów
dzierżawy.
Ryzyko odstąpienia od realizacji nowych projektów
Grupa rozwija znaczącą liczbę projektów, w tym między innymi w segmencie lądowych i morskich
farm wiatrowych, projektów farm fotowoltaicznych, gazu i czystych paliw, wytwarzania i
magazynowania odnawialnego wodoru oraz inwestycji w rozwój infrastruktury dystrybucyjnej i stacji
ładowania samochodów elektrycznych. Projekty realizowane przez Grupę wymagają poniesienia
znaczących nakładów inwestycyjnych. Nakłady szczególnie wysokie w przypadku projektów
rozwoju i budowy farm wiatrowych na lądzie i morzu. Grupa podejmuje decyzje o rozpoczęciu
kolejnej fazy rozwoju na podstawie szczegółowych modeli finansowych oraz ekspertyz i analiz
technicznych, które są tworzone przez wyspecjalizowany Pion Rozwoju Grupy. Powyższe analizy
uwzględniają wiele założeń, w tym założenia wolumenu produkcji energii elektrycznej, przychodów
ze sprzedaży, kosztów wytworzenia, kwoty wymaganej inwestycji i kosztów jej finansowania.
Pion Rozwoju Grupy posiada duże doświadczenie we wszystkich aspektach przygotowywania i
wdrażania projektu, takich jak rozwój, działalność operacyjna obiektów czy finansowanie, niemniej
istnieje ryzyko przyjęcia przez Emitenta założeń bardziej korzystnych niż rzeczywiste, co spowoduje
osiągnięcie przez Grupę niższego niż zakładano zwrotu na inwestycji w dany projekt. Ponadto
koszty przygotowania projektu, jeszcze przed rozpoczęciem fazy jego rozwoju, również
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
43
znaczące, zwłaszcza w segmencie budowy morskich farm wiatrowych. Niepowodzenie projektu
oznacza brak możliwości odzyskania tych wydatków.
Ponadto, niemożność realizacji części projektów może wynikać ze zmian przepisów prawa czego
przykładem było zaprzestanie rozwoju projektów elektrowni wiatrowych przez Grupę na skutek
wejściem w życie przepisów Ustawy o Inwestycjach w Zakresie Elektrowni Wiatrowych (m.in.
zasada 10H) z dnia 20 maja 2016 r.
Ryzyko niezrealizowania lub wystąpienia opóźnień w realizacji planów inwestycyjnych
W przypadku opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych lub ich niezrealizowania, istnieje
ryzyko nieosiągnięcia w wyznaczonym terminie zakładanych celów operacyjnych. To w efekcie
może wpłynąć na osiąganie przez Grupę gorszych wyników finansowych, niż miałoby to miejsce w
przypadku planowanego zakończenia inwestycji, oraz może prowadzić do niespełnienia wymogów
umów kredytu.
Realizacja morskich farm wiatrowych Fazy I wiąże się z ryzykiem opóźnień lub niezrealizowania
inwestycji z powodów regulacyjnych, finansowych i administracyjnych. Zmiany w przepisach,
procedury uzyskiwania pozwoleń oraz rosnące koszty inwestycyjne mogą wpłynąć na
harmonogram i opłacalność projektów. Dodatkowo, potencjalne roszczenia kontraktowe mogą
zwiększyć ryzyko budżetowe i operacyjne. Istotnym wyzwaniem są również problemy logistyczne i
techniczne, takie jak opóźnienia w dostawach kluczowych komponentów, ograniczona dostępność
jednostek instalacyjnych oraz trudne rzeczywiste warunki geologiczne. Opóźnienia w budowie
infrastruktury przyłączeniowej mogą dodatkowo utrudnić realizac planów. Nieprzewidziane
warunki pogodowe i brak wykwalifikowanych specjalistów również stanowią istotne zagrożenia dla
terminowego ukończenia projektów.
Grupa, zmierzając do realizacji wytyczonych planów inwestycyjnych, podejmuje działania mające
na celu minimalizac tego ryzyka poprzez m.in. zestaw polis ubezpieczeniowych, precyzyjne
planowanie i analizę czynników mogących mieć wpływ na osiąganie stawianych celów oraz bieżący
monitoring realizowanych wyników i niezwłoczne reagowanie na sygnały wskazujące, osiągnięcie
postawionych celów może być zagrożone. Zarząd szczególnie starannie przygotowuje proces
realizacji poszczególnych projektów, dopracowując wszelkie szczegóły inwestycji od strony
technologicznej i zapewniając im odpowiednie finansowanie, niemniej może okazać się, że
podejmowane przez Grupę działania okażą się niewystarczające.
Ryzyko konkurencji w obszarach, w których działa Grupa
Grupa działa w obszarach rynku energetyki obejmujących m.in. wytwarzanie energii elektrycznej,
w szczególności w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, ciepła, dystrybucję, obrót energią
elektryczną oraz sprzedaż ciepła, energii elektrycznej, rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej
i elektromobilności. Ponadto Grupa rozwija projekty w zakresie wytwarzania i magazynowania
odnawialnego wodoru. We wszystkich wymienionych obszarach, Grupa konkuruje z innymi
podmiotami aktywnymi na rynku.
Przykładowo, obowiązujące uregulowania prawne powodujące systematyczny wzrost
zapotrzebowania na energię wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych oraz implementację systemu
aukcyjnego dla nowych i istniejących mocy OZE sprawiają, że zwiększa się ryzyko konkurencji w
tym segmencie rynku, w tym ze strony silnych kapitałowo podmiotów zagranicznych. Grupa zbiera
szczegółowe dane dotyczące specyfiki rynku i projektów konkurencji, które pozwalają ocenić
opłacalność projektów konkurencji oraz potencjalny poziom oferty aukcyjnej. Wnikliwe analizy
pozwalają Grupie zachować właściwą oce sytuacji rynkowej. Jednocześnie wysoce
konkurencyjne projekty przygotowywane dzięki zaawansowanym procesom optymalizacji
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
44
wydatków inwestycyjnych i operacyjnych, a także wyborem do realizacji inwestycji tych lokalizacji,
które cechują się ponadprzeciętnymi warunkami wietrzności bądź nasłonecznienia oraz relatywnie
niskimi kosztami przyłączenia.
Grupa spodziewa się, że w niedalekiej przyszłości podmioty dotychczas skupione na rozwijaniu
projektów opartych na konwencjonalnych źródłach energii, w szczególności na węglu, będą coraz
bardziej aktywne na rynku energii odnawialnej i tym samym staną się nowymi bezpośrednimi
konkurentami Grupy.
Grupa obserwuje również wchodzenie na polski rynek farm wiatrowych na morzu (off-shore) dużych
grup energetycznych o globalnej skali działalności, co w niedalekiej przyszłości również może w
istotny sposób wpłynąć na pozycję konkurencyjną Grupy w tym segmencie. W związku z rozwojem
równoległym kilku dużych projektów morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich
oraz intensywny rozwój w tym sektorze na rynku europejskim, konkurencja o zasoby, dostawy,
kadry oraz porty generuje jedno z kluczowych ryzyk projektowych potencjalnych opóźnień
realizacyjnych.
W zakresie działalności związanej ze sprzedażą energii elektrycznej, Grupa narażona jest na utratę
klientów na rzecz konkurentów posiadających dostęp do infrastruktury energetycznej i gazowej na
zasadach TPA (third party access). Zwiększa to konkurencję w zakresie dostaw energii elektrycznej
i gazu do klientów końcowych oraz może prowadzić do spadku marży.
Spółka nie może również wykluczyć, że negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez spółki
z Grupy w niedalekiej przyszłości może mieć wyraźny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji.
Spółki z Grupy, które realizują projekty w obszarze OZE oraz rozwijają sieci dystrybucji energii
elektrycznej i stacji ładowania samochodów elektrycznych, konkurują z innymi podmiotami o dostęp
do nowych lokalizacji. W szczególności, rosnąca konkurencja jest zauważalna w sektorze OZE. W
ostatnich latach, z uwagi na dynamiczny wzrost liczby projektów fotowoltaicznych, liczba
dostępnych lokalizacji oraz mocy przyłączeniowych znacząco się zmniejszyła, co spowodowało
spadek tempa realizacji projektów oraz wzrost kosztów dzierżawy nieruchomości. Po liberalizacji
zasady 10H w 2023 roku, podobne zjawiska zaczęły występować w odniesieniu do projektów
lądowych farm wiatrowych.
W zakresie rozwoju sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych, jednym z kluczowych
czynników powodzenia inwestycji jest lokalizacja, która gwarantuje wysoką częstotliwość ładowań.
Grupa zauważa, że konkurencja o najlepsze lokalizacje znacząco wpływa na wzrost kosztów
najmu, co negatywnie oddziałuje na rentowność inwestycji.
Jednym z kluczowych czynników ograniczających ryzyko konkurencji jest wieloletnia obecność
Grupy Polenergia na rynku energii oraz jej stabilna sytuacja finansowa. Grupa koncentruje się na
długoterminowej eksploatacji swoich projektów, co zapewnia właścicielom gruntów większy komfort
i pewność, że podmiot wydzierżawiający rzetelnie wywiąże się z zobowiązań wynikających z
długoterminowych umów dzierżawy. Dodatkową przewagą konkurencyjną Grupy jest
doświadczony zespół odpowiedzialny za rozwój nowych projektów, który przeprowadził inwestycje
od etapu pozyskania gruntu po budowę projektu. Zebrane w ten sposób doświadczenie pozwala na
zastosowanie sprawdzonych procedur oraz lepszą komunikacje z wydzierżawiającymi.
W dotychczasowej działalności Grupy powyższe ryzyko częściowo zmaterializowało się w
odniesieniu do dwóch spółek z Grupy i polegało na utracie niektórych klientów na rzecz konkurencji.
Ryzyko zmaterializowało się w odniesieniu do spółki Polenergia Kogeneracja świadczącej usługi
dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego oraz Polenergia Dystrybucja świadczącej usługi dystrybucji
i sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku pierwszej z tych spółek, na zasadach
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
45
konkurencyjnego dostępu do sieci dystrybucyjnej inni sprzedawcy gazu ziemnego rozpoczęli
sprzedaż gazu ziemnego do klientów przyłączonych do sieci gazowej Polenergii Kogeneracja.
Biorąc pod uwagę wolumen dystrybuowanego gazu utracona z tego powodu marża może być
oszacowana na poziomie 1-2 mln rocznie. W przypadku drugiej z tych spółek, ze względu na
presję konkurencyjną w zakresie sprzedaży energii, jedynie połowa dystrybuowanej przez spółkę
energii jest energią jednocześnie sprzedawaną przez spółkę, stąd można oszacować utraconą z
tego powodu marżę na kwotę ok. 2-3 mln rocznie.
Ryzyko zmiany kursów walutowych
W ramach segmentu lądowych (on-shore) farm wiatrowych i segmentu fotowoltaiki, obejmującego
również projekty znajdujące się w fazie rozwoju i budowy, część zobowiązań denominowana jest w
EUR. Wszystkie zobowiązania walutowe w projektach inwestycyjnych zostały już uregulowane.
W projektach operacyjnych mogą występować płatności w walutach obcych dotyczące bieżącej
działalności, jednak ich wysokość jest marginalna, wobec czego ryzyko z nimi związane jest
znikome.
W ramach segmentu morskich farm wiatrowych, większość nakładów inwestycyjnych
denominowana jest w walutach obcych, głównie w EUR, co powoduje istotną ekspozycję na ryzyko
walutowe związane z wysokością przyszłych wydatków inwestycyjnych. Wprowadzone w 2022 r.
zmiany w Ustawie o Promowaniu Wytwarzania Energii Elektrycznej w Morskich Farmach
Wiatrowych, umożliwiają denominację w EUR części lub całości przychodów z tytułu prawa do
pokrycia ujemnego salda ze sprzedaży energii elektrycznej. Opisywana zmiana pozwala na
uzyskanie finansowania dłużnego w EUR co ogranicza ryzyko walutowe na etapie budowy.
Wprowadzone zmiany regulacyjnie pozwalają w efektywny sposób zarządzać ekspozycją walutową
w projektach morskich farm wiatrowych po uzyskaniu ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Przed
uzyskaniem ostatecznej decyzji inwestycyjnej, a w związku z czym przed uruchomieniem
finansowania dłużnego projekty morskich farm wiatrowych narażone na ryzyko walutowe przy
realizacji wydatków inwestycyjnych, ponieważ dopłaty wspólników do projektów wnoszone są w
PLN. Po otrzymaniu dofinansowania od wspólników spółki projektowe utrzymują salda na
rachunkach bankowych w walutach odpowiadających strukturze walutowej przyszłych płatności. Do
momentu dofinansowania projektu Emitent, aktywnie zarządza swoją ekspozyc walutową
związaną z wysokością przyszłych dopłat kapitałowych do spółek celowych zajmujących się
rozwojem projektów morskich farm wiatrowych. Polenergia S.A. zabezpieczyła znaczną część
ryzyka walutowego związanego z wpłatą equity do projektów morskich farm wiatrowych poprzez
przewalutowanie środków własnych, które zostaną przeznaczone na finansowanie tych projektów.
Polenergia Obrót S.A. narażona jest na ryzyko walutowe wskutek prowadzenia handlu energią
elektryczną na rynkach zagranicznych oraz w związku z uczestnictwem w rynku praw do emisji
CO2. Ekspozycja na ryzyko walutowe spółki jest jednak w dużej mierze ograniczona w sposób
naturalny, tj. przychody ze sprzedaży i korespondujące z nimi koszty zakupu, jak wnież należności
i zobowiązania generowane w walucie obcej. W przypadku znaczących transakcji Polenergii
Obrót S.A. w walucie obcej, zawierane transakcje zabezpieczające kurs wymiany walut. Kwestie
zarządzania ryzykiem w Polenergii Obrót S.A. uregulowane w obowiązującej polityce
zarządzania ryzykiem Spółki i odbywają się zgodnie z zasadami tam opisanymi.
Ryzyko zmienności rynkowych cen energii elektrycznej
Wyniki finansowe Grupy są uzależnione od poziomu rynkowych cen energii elektrycznej. Grupa na
bieżąco analizuje sytuac na hurtowym rynku energii i podejmuje decyzje w sprawie
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
46
zabezpieczenia sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z segmentu lądowych farm
wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz segmentu gazu i czystych paliw.
Grupa prowadzi działalność polegającą na obrocie i sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego
m.in. na rynku hurtowym. Wynik na tej działalności jest uzależniony od zmian cen rynkowych
produktów będących przedmiotem obrotu oraz struktury otwartych pozycji na rynku. Dla działalności
tej prowadzona jest bieżąca kontrola ryzyka z uwzględnieniem przyznanych mandatów ryzyka na
poszczególne produkty i portfele oraz codziennego badania ekspozycji na ryzyko przy
wykorzystaniu metodologii VaR (value at risk).
Zmienność cen energii elektrycznej wpływa na uzyskane ceny sprzedaży energii elektrycznej
wyprodukowanej przez farmy wiatrowe i fotowoltaiczne Grupy oraz ceny zabezpieczane dla
odbiorców energii obsługiwanych przez Grupę. Efekt niższych cen uzyskiwanych przez
sprzedawców OZE i wyższych przez odbiorców, w stosunku do cen rynkowych to tzw. koszty
profilowania. Poziom i zmienność kosztów profilowania jest w dużej mierze ryzykiem systemowym
pozostającym poza kontrolą Grupy, które w razie materializacji może mieć istotny wpływ na wyniki
osiągane przez Grupę, co miało miejsce m.in. w 2022 r. i negatywnie wpłynęło na wyniki linii
biznesowych sprzedaży aktywów OZE Grupy, agregacji zewnętrznych OZE oraz sprzedaży do
odbiorców końcowych. W kolejnych latach koszty profilu ustabilizowały się, aż do 14 czerwca 2024
r. kiedy to wprowadzono reformę rynku bilansującego i odnotowaliśmy wzrost kosztów profilowania
farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wzrost zmienności cen, rozliczenia w okresach 15-minutowych
i wzrost mocy zainstalowanej w OZE może przyczynić się do dalszej inflacji kosztu profilu i niższych
uzyskiwanych cen sprzedaży w stosunku do średniej rynkowej ceny energii.
Jednocześnie wsparcie udzielane w ramach systemu aukcyjnego OZE dla wolumenu
zabezpieczonego za pomocą aukcji, co do zasady, uniezależnia wytwórcę na okres 15 lat od ryzyka
rynkowego w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej. Wsparcie dotyczy wyłącznie tych
projektów realizowanych w Grupie, które wygrały aukcję OZE i wyłącznie dla części wolumenu
rozliczanego z Zarządcą Rozliczeń. Przy utrzymujących się relatywnie wysokich cenach rynkowych
(wyższych od cen rozliczeniowych z Zarządcą Rozliczeń) wsparcie w ramach systemu aukcyjnego
w 2024 r. było czynnikiem działającym niekorzystnie na przychody z OZE uczestniczących w aukcji
(w stosunku do możliwych do uzyskania cen rynkowych). Niemniej jednak ceny dla farm
fotowoltaicznych uzyskiwane na rynku RDN ze względu na efekt nadpodaży energii z PV w
okresach dużego nasłonecznienia i niskiego popytu podlegały degradacji do poziomów
ujemnych, kiedy to korzystniej było wyłączyć jednostkę niż produkować energię i dopłacać do
sprzedaży na rynku. Należy zaznaczyć, że w wypadku wystąpienia co najmniej 6 godzin pod rząd
z ujemnymi cenami jednostki wytwórcze pozbawiane wsparcia aukcyjnego lub zielonych
certyfikatów dla wolumenu wyprodukowanego w takim okresie.
2024 rok przyniósł też znaczny wzrost liczby okresów, w których PSE ze względu na brak
możliwości równoważenia popytu i podaży w okresach nadwyżki produkcji energii z OZE często
stosował nierynkowe ograniczenia mocy źródeł OZE zmuszając farmy fotowoltaiczne i wiatrowe do
wyłączenia się i zaprzestania produkcji w tych okresach. Sytuacje takie jakkolwiek
rekompensowane przez PSE negatywnie wpływają na przychody jednostek wytwórczych Grupy.
Niezależnie od powyższego, wyższe ceny energii elektrycznej pozytywnie wpływają na wyniki
związane z produkcją energii z OZE pod warunkiem, że dotyczą okresu, dla którego sprzedaż nie
była wcześniej zabezpieczona czy to w formie kontraktu różnicowego, umowy PPA ze stała ceną,
czy też na rynku terminowym w produktach standardowych, po niższych cenach. Dodatkowo, jli
kontrakt dotyczący sprzedaży energii elektrycznej zawarty z klientem dotyczy konkretnego
wolumenu w wybranym okresie (istotna część kontraktów ma taką formę), to zważywszy na
zmienność produkcji energii elektrycznej wytworzonej w OZE Spółka dokonuje zakupu bądź
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
47
sprzedaży na rynku energii i dostarcza klientowi taką ilość energii, jaka była ustalona w kontrakcie.
W sytuacji dynamicznych wzrostów i spadków cen energii odchylenie w zużyciu energii przez
klientów od wartości zakontraktowanych może wygenerować istoty wynik (zarówno pozytywny jak
i negatywny), niewspółmierny do pierwotnych założeń. Zgodnie z zasadą dostosowywania
wolumenów i cen pozyskiwanych z własnych i zewnętrznych źródeł wytwórczych oraz wolumenów
i cen sprzedaży do klientów końcowych (poprzez zarządzanie portfelowe) Grupa minimalizuje
ekspozycję na ryzyko zmian rynkowych cen energii elektrycznej w segmentach obrotu i sprzedaży
oraz dystrybucji.
Od 14 czerwca 2024 r. rynek bilansujący działa na nowych zasadach, które po wprowadzeniu min.
15-minutowych okresów rozliczeniowych doprowadziły do wzrostu kosztów niezbilansowania
jednostki bilansowej, co dodatkowo wzmocniło czynniki ryzyka związane ze spadkiem przychodów
ze źródeł OZE.
Segment lądowych farm wiatrowych w 2024 r. został zabezpieczony w znacznej części portfela na
rynku terminowym z cenami wyższymi niż notowania na rynku bieżącym obserwowane w 2024 r.
Jednocześnie niskie ceny SPOT spowodowały spadki notowań kontraktów na kolejne lata, gdzie
istnieje ryzyko, że przy niskiej cenie zabezpieczenia terminowego i niskiej wietrzności Spółka będzie
musiała odkupić zabezpieczoną terminowo energię z rynku bieżącego po cenach znacznie
wyższych niż cena zabezpieczania, co może generować negatywny wpływ na wynik. Ryzyko takie
zmaterializowało się już w niektórych okresach 2022 r. Dlatego też Spółka zmieniła podejście i
zabezpieczenia na kolejne lata realizowane w sposób elastyczny i z buforem energii
pozostawionym na rynek bieżący. Dodatkowo Grupa bardzo mocno rozwija segment sprzedaży
energii w umowach długoterminowych PPA w formułach pay-as-produce i pay-as-forecast, z stałą
lub indeksowaną poziomem inflacji ceną. Długoterminowo w sytuacji długotrwałego spadku cen
energii elektrycznej i w konsekwencji obniżek notowań kontraktów terminowych może zostać
ograniczony potencjał wyniku finansowego tego segmentu dla wolumenu niezabezpieczonego w
kontraktach PPA i w aukcjach. Również wzrost liczby źródeł OZE może w kolejnych latach
negatywnie wpływać na przychody segmentu lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych
z uwagi na spadki cen energii w okresach dużej generacji energii ze źródeł wiatrowych czy
analogicznie źródeł wykorzystujących energię słoneczną, co przyczynia się do znacznego wzrostu
kosztu profilu i redukcji przychodów.
Część wolumenu sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z aktywów wytwórczych OZE
zabezpieczana jest na rynku terminowym TGE i wymaga utrzymywania odpowiedniego poziomu
depozytów zabezpieczających, których wysokość uzależniona jest od notowań indeksów
giełdowych i może podlegać znacznym wahaniom. Powyższe ryzyko zmaterializowało się w 2022
r. i w połączeniu z wysoką zmiennością profilu produkcji farm wiatrowych oraz cen rynkowych
energii spowodowało większe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Polenergia Obrót zawiera też
kontrakty z odbiorcami energii elektrycznej, które zabezpieczone na rynku terminowym TGE
powodując zapotrzebowanie na depozyty zabezpieczające, co wymaga zwiększonego
zaangażowania kapitału obrotowego. W związku z materializacją powyższych czynników ryzyka w
2022 r. Grupa w celu kontroli płynności realizuje strategię równoważenia pozycji zakupowych i
sprzedażowych na rynku giełdowym.
Ryzyko zmiany stóp procentowych
Udział długu w strukturze finansowania Grupy jest znaczący. Zgodnie ze strategią Grupy
zakładającą maksymalizację stopy zwrotu z kapitału własnego, projekty inwestycyjne są
finansowane długiem w ponad 50%. Zgodnie z postanowieniami umów kredytów zawartych przez
poszczególne podmioty z Grupy, odsetki należne z tytułu udzielonych kredytów ustalane na
podstawie zmiennych stóp procentowych. Jednocześnie Grupa kontynuuje strategię zmniejszania
ekspozycji poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających ryzyko zmiany stopy procentowej.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
48
Na dzień 31 grudnia 2024 r., ok. 86% zobowiązań z tytułu kredytów podmiotów z Grupy i
wyemitowanych obligacji było zabezpieczone przed zmianą poziomu stóp procentowych. Pełne
zabezpieczenie osiągnięto poprzez transakcje finansowe IRS co odpowiada za ok. 81%
zobowiązań z tytułu kredytów inwestycyjnych podmiotów z Grupy i wyemitowanych obligacji.
Częściowe zabezpieczcie przed zmianą poziomu stóp procentowych uzyskano w sposób naturalny
w Polenergii Dystrybucja w postaci taryfy Prezesa URE skorelowanej ze stawką WIBOR. Ze
względu na fakt, że Polenergia Dystrybucja działa na rynku regulowanym jej przychody wyznaczane
są na podstawie zwrotu z kapitału, a mianowicie za pomocą średnioważonego kosztu kapitału
(WACC regulacyjny) zdefiniowanego przez Prezesa URE. Większość parametrów we wzorze na
WACC regulacyjny pozostaje stałych. Komponentem, który ma największy wpływ na zmiany w
WACC regulacyjnym jest stopa wolna od ryzyka, która to zgodnie z definicją Prezesa URE
wyznaczana jest na podstawie średniej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o stałym
oprocentowaniu, które to skorelowane ze stawką WIBOR. Zobowiązania z tytułu kredytów w
Polenergii Dystrybucja stanowią ok. 5% zobowiązań Grupy z tytułu kredytów i wyemitowanych
obligacji. Limity kredytów obrotowych i odnawialnych wykorzystywane przez Grupę w finansowaniu
działalności operacyjnej w ramach segmentów obrotu i sprzedaży, dystrybucji oraz gazu i czystych
paliw nie mogą zostać zabezpieczone przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych. Ponadto wysoki
poziom stóp procentowych wpływa na koszt finansowania dla nowych projektów (w tym lądowych i
morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych) i może mieć wpływ na ocenę ich
rentowności. Dlatego nie można wykluczyć, że znaczny wzrost rynkowych stóp procentowych
ponad wartości prognozowane przez Grupę i uwzględnione w budżetach projektów może mieć
negatywny wpływ na realizację niektórych elementów Strategii i wyniki finansowe osiągane przez
Grupę w przyszłości.
Ryzyko wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na produkcję energii elektrycznej przez
projekty eksploatowane przez Grupę
Wolumen energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne zależy przede
wszystkim od wietrzności oraz nasłonecznienia. Warunki te charakteryzują się dużą zmiennością
zależnie od pory roku oraz zmiennością w cyklach wieloletnich. Warunki wietrzne w okresie
jesienno-zimowym znacząco lepsze niż w okresie wiosenno-letnim, zaś warunki nasłonecznienia
w okresie wiosenno-letnim znacząco lepsze n w okresie jesienno-zimowym. Ponadto nie
można wykluczyć, że prognozowane przez Grupę warunki wietrzności oraz nasłonecznia mo
okazać się mniej korzystne od zakładanych i mogą spowodowosiągnięcie mniejszego wolumenu
produkcji od zakładanego.
Ponadto, w określonych sytuacjach wzniesienie nowej farmy wiatrowej w sąsiedztwie istniejącego
projektu może negatywnie wpłynąć na ilość produkowanej energii elektrycznej w tej wybudowanej
wcześniej inwestycji.
Wolumen energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy fotowoltaiczne zależy przede wszystkim od
nasłonecznienia. Warunki te mogą okazać się mniej korzystne od zakładanych i mogą spowodować
osiągnięcie mniejszego wolumenu produkcji od zakładanego.
Emitent podejmuje decyzje o budowie farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w lokalizacjach
wskazanych w oparciu o profesjonalne pomiary wiatru i nasłonecznienia potwierdzone przez
niezależnych i renomowanych ekspertów. Nie można jednak wykluczyć, że rzeczywiste warunki
wietrzności lub nasłonecznienia będą odbiegać od przyjętych w modelach przygotowanych na
potrzeby realizacji poszczególnych inwestycji.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
49
W działalności Grupy powyższe ryzyko nie materializowało się w sposób trwały. Okresy słabszej
wietrzności, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągane w danym roku były rekompensowane
okresami wyższej wietrzności, co kompensowało gorsze okresy. Spółka wskazuje, że średnia
wietrzność dla rozwijanych projektów odpowiadała wcześniej przyjętym założeniom. Spółka
wskazuje, że opisywane ryzyko ma charakter krótkoterminowy (roczny) i nie wpływa w istotny
negatywny sposób na długoterminową sytuację finansową Grupy.
14. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zostało opisane w punkcie 7. Jednostkowego
Sprawozdania Zarządu z Działalności Polenergii S.A.
15. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących
zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron
wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta:
Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o. każda spółka z osobna, wytoczyły powództwa o stwierdzenie
bezskuteczności oświadcz o wypowiedzeniu przez Polska Energia Pierwsza Kompania
Handlowa sp. z o.o. (spółka działająca w ramach Grupy Tauron) umów sprzedaży praw
majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia dących potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii farmach wiatrowych w miejscowościach
Łukaszów (Amon) i Modlikowice (Talia) oraz umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonych w
ww. farmach wiatrowych.
Obie spółki uzyskały korzystne wyroki częściowe i wstępne, uwzględniające powództwo w części
dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia –
Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. umów objętych przedmiotem sporu. Wyroki zostały
zaskarżone apelacjami.
W dniu 20 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie z powództwa
Talia sp. z o.o. przeciwko Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o., którym w
całości oddalił apelację wniesioną przez tę spółkę. W dniu 16 sierpnia 2022 roku Polska Energia
Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. złożyła skargę kasacyjną. W dniu 17 listopada 2022 roku
Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Amon sp. z o.o. przeciwko Polska
Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o., którym w całości oddalił apelację wniesioną
przez tę spółkę. W dniu 12 czerwca 2023 roku Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp.
z o.o. złożyła skargę kasacyjną. Obie skargi kasacyjne zostały przyjęte do rozpoznania przez Sąd
Najwyższy.
W dniu 31 marca 2023 roku Amon sp. z o.o. otrzymała pismo procesowe Polska Energia – Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o., w sprawie z powództwa Amon sp. z o.o. przeciwko Polska Energia
Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. obejmujące dalsze roszczenia Amon sp. z o.o.
wynikające z niewykonywania wyżej wskazanych umów przez Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o., toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, którym to
pismem Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. objęła pozew wzajemny
domagając się zasądzenia od Amon sp. z o.o. na swoją rzecz kwoty 61.576 tys. z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie liczonymi w następujący sposób: (i) od kwoty 55.691 tys. - od dnia 31
marca 2023 roku do dnia zapłaty, (ii) od kwoty 5.884 tys. - od dnia następującego po dniu
bezpośredniego doręczenia odpisu pozwu wzajemnego pełnomocnikowi Amon sp. z o.o.
Kwotę 55.691 tys. stanowią kary umowne żądane przez Polska Energia Pierwsza Kompania
Handlowa sp. z o.o. rzekomo na podstawie §8 ust. 1 umowy sprzedaży praw majątkowych
wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii
elektrycznej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej Łukaszów zawartej w dniu 23
grudnia 2009 roku przez Amon sp. z o.o. z Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
50
o.o. i wynikające rzekomo z niedotrzymania przez Amon sp. z o.o. ilości przewidzianych do
przeniesienia praw majątkowych w poszczególnych miesiącach począwszy od sierpnia 2019 roku.
Kwota 5.884 tys. stanowi z kolei odszkodowanie żądane przez Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o. z tytułu rzekomego niewykonania przez Amon sp. z o.o. w okresie
od dnia 18 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku umowy sprzedaży energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii Farmie Wiatrowej Łukaszów zawartej w dniu 23
grudnia 2009 roku przez Amon sp. z o.o. z Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z
o.o.
W dniu 16 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku doręczył Amon sp. z o.o. postanowienie z
dnia 2 maja 2023 roku, którym pozostawił pozew wzajemny Polska Energia Pierwsza Kompania
Handlowa sp. z o.o. bez nadawania dalszego biegu. Podstawą wydania przedmiotowego
postanowienia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku jest art. 204 §1 zdanie drugie Kodeksu
postępowania cywilnego, który określa, iż powództwo wzajemne można wytoczyć nie później niż w
odpowiedzi na pozew.
W dniu 23 grudnia 2024 roku d Okręgowy w Warszawie doręczył Talia sp. z o.o. odpis pozwu
Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. o zapłatę kwoty 75.334 tys. zł z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w następujący sposób: (i) od kwoty 41.860 tys.
od dnia 8 września 2023 roku do dnia zapłaty; (ii) od kwoty 33.474 tys. zł – od dnia następującego
po dniu doręczenia odpisu pozwu Talia do dnia zapłaty.
Kwotę 41.860 tys. stanowią kary umowne żądane przez Polska Energia - Pierwsza Kompania
Handlowa sp. z o.o. rzekomo na podstawie § 8 ust. 1 Umowy sprzedaży praw majątkowych
wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii
elektrycznej w odnawialnym źródle energii Farmie Wiatrowej Modlikowice zawartej w dniu 23
grudnia 2009 roku przez Talia sp. z o.o. z Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.
i wynikające rzekomo z niedotrzymania przez Talia sp. z o.o. ilości przewidzianych do przeniesienia
praw majątkowych w poszczególnych miesiącach począwszy od czerwca 2019 roku.
Kwota 33.474 tys. stanowi z kolei odszkodowanie żądane przez Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o. z tytułu rzekomego niewykonania przez Talia sp. z o.o. w okresie
od dnia 21 grudnia 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku Umowy sprzedaży energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii Farmie Wiatrowej Modlikowice zawartej w dniu 23
grudnia 2009 roku przez Talia sp. z o.o. z Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa.
Talia sp. z o.o. przystąpiła do analizy pozwu oraz w terminie zakreślonym przez Sąd Okręgowy w
Warszawie złoży odpowiedź na pozew.
W dniu 28 grudnia 2023 roku Amon sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku dru
zmianę powództwa przeciwko Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w związku
z nieskutecznym wypowiedzeniem oraz niewykonywaniem przez Polska Energia - Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o. długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych
zawartych przez Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z Amon sp. z o.o. Na
mocy powyższej zmiany powództwa, Amon sp. z o.o. obok kwot dotychczas dochodzonych,
domaga szapłaty kwoty 18.297 tys. tytułem odszkodowania za niewykonywanie ww. umów w
dalszym okresie ich obowiązywania.
W dniu 28 grudnia 2023 roku Talia sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku piątą zmia
powództwa przeciwko Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w związku z
nieskutecznym wypowiedzeniem oraz niewykonywaniem przez Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o. długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych
zawartych przez Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z Talia sp. z o.o. Na
mocy powyższej zmiany powództwa, Talia obok kwot dotychczas dochodzonych, domaga się
zapłaty kwoty 12.075 tys. tytułem odszkodowania za niewykonywanie ww. umów w dalszym
okresie ich obowiązywania.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
51
Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o. wytoczyły powództwo o roszczenia odszkodowawcze przeciwko
Tauron Polska Energia S.A. Podstawą deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej Tauron
Polska Energia S.A. jest zaprzestanie wykonywania przez Polską Energ - Pierwszą Kompanię
Handlową sp. z o.o. – spółkę zależną Tauron Polska Energia S.A. długoterminowych umów
sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych oraz długoterminowych umów
sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia dących potwierdzeniem
wytworzenia energii elektrycznej w źródłach odnawialnych zawartych ze spółkami Amon sp. z o.o.
i Talia sp. z o.o.
Obecnie przed Sądem Okręgowym w Katowicach trwa przesłuchanie świadków w formie ustnej na
rozprawach i w formie pisemnej.
W dniu 28 grudnia 2023 roku Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o. wniosły do Sądu Okręgowego w
Katowicach, drugą zmianę powództwa przeciwko Tauron Polska Energia S.A. obejmującą
roszczenia odszkodowawcze Amon i Talia powstałe po dniu 30 czerwca 2020 roku. Na mocy
przedmiotowej modyfikacji dochodzone roszczenia z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami
wzrosły – w przypadku Amon sp. z o.o. o kwotę 29.668 tys. zł, w przypadku Talia sp. z o.o. o kwotę
19.277 tys. zł.
Certyfikaty sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A. i Green Stone Solutions sp. z o.o. (wówczas pod firmą:
Polenergia Usługi sp. z o.o.) zostały pozwane przez Eolos Polska sp. z o.o. przed Sądem
Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy o zapłatę kar umownych z tytułu rozwiązania
umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz o zapłatę należności z tytułu kosztów
bilansowania. Sąd powołał biegłego w sprawie, który przygotował opinię. W dniu 14 grudnia 2023
roku Sąd wydał postanowienie o dopuszczeniu dowodu z pisemnej, uzupełniającej opinii biegłego.
Opinia sporządzona została 15 maja 2024 r. i doręczona dnia 25 lipca 2024 r. Polenergia Obrót
S.A. ustosunkowała się do pisma. W dniu 28 lutego 2025 r. odbyła się rozprawa, na której biegły
złożył wyjaśnienia. Sąd zobowiązał strony do przedstawienia swoich stanowisk na piśmie.
W dniu 13 lipca 2021 roku Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. otrzymała pozew o zapłatę
odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Powodowie domagali się zapłaty,
gdyż droga dojazdowa do jednej z turbin wiatrowych znalazła sna nieruchomości należącej do
powodów na skutek wyroku sądowego rozgraniczającego nieruchomości. Poprzednim właścicielem
był inny wydzierżawiający. W dniu 30 czerwca 2023 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie na
posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, którym zasądził od Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o.
na rzecz powodów kwotę 18.428,08 tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości w
okresie od 13 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Powodowie domagali się zapłaty
52.500,00 zł. Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. w toku procesu nie kwestionowała zasadności
roszczenia, a jedynie wysokość żądanej kwoty. Kwota zasądzona przez Sąd opowiada stanowisku
prezentowanemu w toku procesu przez stronę pozwaną. Strona powodowa wniosła apelację do
Sądu Okręgowego w Toruniu. Na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Toruniu w dniu 15 maja
2024 roku strony zawarły ugodę, co oznacza, że spór został zakończony. Na mocy ugody
Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. zapłaci na rzecz strony powodowej kwotę 35.000,00
tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od 31 maja 2020
roku do 31 grudnia 2021 roku. Strony zawarły aneks do umowy dzierżawy, na mocy którego
Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. uiściła na rzecz wydzierżawiających kwoty wynikające z
treści ugody sądowej.
W dniu 2 czerwca 2023 roku Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. otrzymała złożone przez
wydzierżawiającego wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej w dniu 26 lutego 2008 roku, która
dotyczy nieruchomości, na których znajduje się część turbin wiatrowych Farmy Wiatrowej
Gawłowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podstawą, na którą powoływał się wydzierżawiający
w wypowiedzeniu było dostarczenie przez Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. wymaganej
przez umowę dzierżawy gwarancji bankowej wydanej w nieprawidłowej (w ocenie
wydzierżawiającego) formie. Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. nie podzielała poglądu
wydzierżawiającego co do zasadności podstaw wypowiedzenia, wobec czego poinformowała
wydzierżawiającego, że w jej ocenie wypowiedzenie jest bezskuteczne, a umowa dzierżawy nadal
obowiązuje. Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. dążyła jednocześnie do polubownego
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
52
rozwiązania sporu w drodze bezpośrednich negocjacji mających na celu uzyskanie cofnięcia
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzierżawy. Ostatecznie, Strony doszły do porozumienia w
wyniku negocjacji i podpisały umowę dzierżawy (w nowym brzmieniu) w marcu 2024 roku,
zachowując ciągłość umowy.
Polenergię Obrót S.A. łączyły umowy sprzedaży energii zawarte z Jeronimo Martins Polska S.A.
(„JMP”), które zostały przez Polenergię Obrót S.A. wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca
2022 roku. W związku z rozwiązaniem przedmiotowych umów, JMP wystosowała do Polenergia
Obrót S.A. wezwania do zapłaty kwoty 3.501 tys. oraz kwoty 36.027 tys. tj. łącznie kwoty 39.528
tys. zł. Roszczenia zgłoszone przez JMP dotyczą okresów przypadających po dniu wygaśnięcia
umów sprzedaży, wobec czego Polenergia Obrót S.A. uważa je za bezpodstawne. Tym samym
Polenergia Obrót S.A. uznaje również za bezskuteczne oświadczenie JMP o potrąceniu żądanych
kwot z należnościami Polenergia Obrót S.A. wobec JMP.
W dniu 1 grudnia 2022 roku Polenergia Obrót S.A. złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie
pozew przeciwko JMP o zapłatę, w którym żąda zapłaty kwoty 40.853 tys. wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia wniesienia powództwa do
dnia zapłaty. Kwota roszczenia obejmuje nieopłacone przez JMP faktury za energię o wartości
39.528 tys. oraz kwotę 1.324 tys. tytułem naliczonych odsetek za okres do dnia wniesienia
powództwa.
Różnica w wartości dochodzonych roszczeń w stosunku do kwot objętych wiadczeniem JMP o
potrąceniu wynika z dokonanych w międzyczasie korekt rozliczeń związanych z aktualizacją danych
pomiarowych i ze złożenia przez Polenergia Obrót S.A. oświadczeń o potrąceniu. We wrześniu
2023 roku JMP doręczyła Polenergia Obrót S.A. odpowiedź na pozew. W ocenie powodowej spółki
treść odpowiedzi na pozew, jak i argumentacja przedstawiona w kolejnych pismach procesowych
JMP, nie wpływają na dotychczasową ocenę zasadności roszczenia Polenergia Obrót S.A. Możliwe
jest wstąpienie do sprawy Enerace sp. z o.o. (doradca JMP w toku negocjacji umowy) w charakterze
interwenienta (po stronie JMP), niemniej jeszcze takie przystąpienie nie nastąpiło.
Sąd zarządził także ustalenie zespołu biegłych bądź instytutu z zakresu energetyki, który podjąłby
się sporządzenia opinii na okoliczność: ustalenia wysokości wierzytelności przysługującej JMP
względem Polenergia Obrót S.A. tytułem zakupu energii elektrycznej wraz z ceną za opinię, o co
wnioskowała JMP w odpowiedzi na pozew. W replice na odpowiedź na pozew Polenergia Obrót
S.A. sprzeciwiała się dowodowi z opinii biegłego, wskazując, że jest on nieprzydatny dla sprawy. W
tym zakresie Polenergia złożyła dodatkowe pismo procesowe o pominięcie tego dowodu wraz z
uzasadnieniem
Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 6 marca 2025 roku. Sąd przesłuchał dwóch świadków
(jednego wnioskowanego przez JMP oraz drugiego wnioskowanego przez Polenergia Obrót S.A.) i
odroczył rozprawę na termin 11 września 2025 r., na którym zosta przesłuchani kolejni
świadkowie. Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. prowadzi sprawy windykacyjne związane z brakiem
uregulowania płatności za dostarczoną energię elektryczną. Łączna suma dochodzonych roszczeń,
to aktualnie około 511 tys. złotych.
W dniu 6 grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK") wszczął
wobec spółki Polenergia Fotowoltaika S.A. z siedzibą w Warszawie postępowanie wyjaśniające,
mające na celu wstępne ustalenie, czy na skutek działań dotyczących świadczenia usług sprzedaży
i montażu instalacji fotowoltaicznych, podejmowanych przez Polenergia Fotowoltaika S.A. nastąpiło
naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca
umowy za niedozwolone lub naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów
uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
Polenergia Fotowoltaika S.A. przedstawiła Prezesowi UOKiK wszelkie żądane przez Prezesa
UOKiK, w toku postępowania, dokumenty oraz informacje.
W dniu 6 września 2024 roku Prezes UOKiK postanowieniem zamknął postępowanie wyjaśniające
mające na celu wstępne ustalenie, czy na skutek działań dotyczących świadczenia usług sprzedaży
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
53
i montażu instalacji fotowoltaicznych, podejmowanych przez Polenergia Fotowoltaika S.A. nastąpiło
naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca
umowy za niedozwolone lub naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów
uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
Zgodnie z sentencją postanowienia, nie przysługuje na nie zażalenie.
Polenergia Fotowoltaika S.A. od grudnia 2022 roku złożyła 134 pozwy o zapłatę dotyczących
dochodzenia należności wynikających z zawartych pomiędzy Polenergia Fotowoltaika S.A. a jej
klientami umów. Polenergia Fotowoltaika S.A., spółka jest stroną 53 postępowań sądowych
związanych z roszczeniami wynikającymi z umów zawartych pomiędzy Polenergia Fotowoltaika
S.A. a jej podwykonawcami lub dostawcami.
Postępowanie wszczęte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wobec Polenergia
Fotowoltaika S.A. w sprawie ustalenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej za
wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach za 2020 r. w kwocie 43.080 zł. W dniu
3 grudnia 2024 r. została wydana decyzja nakładająca obowiązek zapłaty przez Polenergia
Fotowoltaika S.A. kwoty 43.080 zł. Polenergia Fotowoltaika S.A., po zasięgnięciu opinii doradcy
prawnego nie wniosła odwołania od tej decyzji. Opłata wraz z odsetkami została zapłacona. Urząd
umorzył postępowania co do kwestii nieterminowej płatności opłaty. 29 października 2024 r.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił o wszczęciu wobec Polenergia Fotowoltaika
S.A. postepowania w zakresie ustalenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej za
wprowadzenie na rynek krajowy sprzętu elektronicznego lub elektrycznego (panele fotowoltaiczne).
Doradca prawny Spółki wskazuje, kara (opłata produktowa) może oscylować w kwocie około
1.200.000 zł. Postępowanie jest w toku.
Polenergia Obrót S.A. była obowiązana do realizacji do 30 czerwca 2023 roku obowiązków z art.
52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz z art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności
energetycznej, dotyczących umorzenia określonej liczby praw majątkowych do świadectw
pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej za rok 2022. Już po dniu bilansowym
Polenergia Obrót S.A. ustaliła, że obowiązek ten wykonała w 98,05%. W dniu 21 lipca 2023 roku
Polenergia Obrót S.A. dokonała dodatkowych opłat tytułem dopłat do opłat zastępczych celem
wykonania obowiązku w całości. Uchybienie terminowi 30 czerwca 2023 roku może wiązać się z
nałożeniem kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności na
podstawie art. 170 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
W dniu 11 marca 2025 r. Polenergia Obrót S.A. otrzymała dwa zawiadomienia Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (URE), tj. o wszczęciu dwóch postępowań w sprawie wymierzenia kary w
związku z ujawnieniem możliwości niezrealizowania za 2022 r. obowiązków w zakresie uzyskania i
przedstawienia do umorzenia odpowiednio świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z
biogazu. Wskazane naruszenia mogą skutkować wymierzeniem kary pieniężnej, która nie może
przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym,
przy czym wymierzając ją URE uwzględnia zakres naruszeń, powtarzalność naruszeń lub korzyści
finansowe możliwe do uzyskania z tytułu naruszenia. Organ może również odstąpić od wymierzenia
kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował
obowiązek. Spółka przygotowuje odpowiedzi na ww. wezwania.
W okresie września i października 2023 roku szereg spółek zależnych Polenergia S.A. (Polenergia
Obrót S.A., Polenergia Sprzedaż sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. i Polenergia
Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o.) otrzymało zawiadomienia o wszczęciu z urzędu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowań administracyjnych ws. wymierzenia kary
pieniężnej w związku z naruszeniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu
niektórych odbiorców poprzez nieprzekazanie do Zarządcy Rozliczeń S.A., w terminie wynikającym
z ww. ustawy, sprawozdań potwierdzających odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
Spółki zależne Polenergia S.A. przekazały do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnienia
przyczyn (zwykle kilkudniowych) opóźnień w złożeniu sprawozdań i oczekują na ewentualną dalszą
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
54
korespondencję lub decyzje, przy czym Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o.,
Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. oraz Polenergia Obrót S.A. otrzymały zawiadomienie o
zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w
sprawie materiałem dowodowym. Wobec Polenergia Obrót S.A. prowadzone są dwa postępowania
odrębnie za każde z dwóch przekroczeń ustawowych terminów sprawozdawczych. W obydwu
sprawach Polenergia Obrót S.A. również otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania
dowodowego. Na obecnym etapie spodziewane jest wydanie i doręczenie decyzji przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w tych sprawach.
Wskazane naruszenie ww. ustawy może skutkować wymierzeniem kary pieniężnej. Ustawa
obecnie stanowi, że kara ta nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu,
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, przy czym wymierzając ją Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe
zachowanie przedsiębiorcy i jego możliwości finansowe. Może też odstąpić od wymierzenia kary,
jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub
zrealizował obowiązek. Spółki zależne Polenergia S.A. złożyły wszystkie opóźnione sprawozdania.
W czerwcu 2024 roku spółki zależne Polenergia S.A. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Sp.
z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa 16 Sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Piekło Sp. z o.o.
otrzymały od Zarządcy Rozliczeń S.A. noty odsetkowe wystawione przez Ministerstwo Klimatu i
Środowiska na łączną kwotę ok. 664 tys. tytułem odsetek ustawowych za nieterminowe
przekazanie należności z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Ww. spółki zależne
podały w wątpliwość podstawę prawną naliczenia odsetek przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Pismem z dnia 23 maja 2024 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) zawiadomił
Polenergia Obrót S.A., spółkę zależną Polenergia S.A., o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z podejrzeniem
nieprzestrzegania obowiązku w zakresie przedstawienia Prezesowi URE informacji o wielkości
zapasów obowiązkowych w celu weryfikacji przez Prezesa URE, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z
dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na
rynku naftowym. W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE Polenergia Obrót S.A. przedstawiła
brakujące informacje i dodatkowe wyjaśnienia, w tym po zakończeniu części dowodowej
postępowania administracyjnego. Naruszenie przedmiotowego obowiązku zagrożone jest karą
pieniężną od 1% do 15% przychodu przedsiębiorcy wynikającego z działalności wykonywanej na
podstawie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Postępowanie zostało zakończone
decyzją Prezesa URE z dnia 29 sierpnia 2024 roku, o nałożeniu na Polenergia Obrót S.A. kary
pieniężnej w wysokości 276.252 zł. Polenergia Obrót S.A. po zapoznaniu się z możliwościami
warunków wniesienia skutecznego odwołania od ww. decyzji oraz mając na względzie fakt, że brak
istnienia formalnych i materialnych podstaw do efektywnego jej wzruszenia na drodze
postępowania odwoławczego, zdecydowała o odstąpieniu od wniesienia odwołania oraz o
uiszczeniu nałożonej na spółkę kary pieniężnej. Nie wpłynie to na wynik Polenergia Obrót S.A.,
gdyż zapłata w dniu 10 września 2024 roku kary nastąpiła ze środków pochodzących z rezerwy
uprzednio utworzonej na ten cel.
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z tytułu końcowego rozliczenia kosztów osieroconych na gruncie ustawy o
zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („Ustawa o
rozwiązaniu KDT”). W swojej decyzji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił, że z tytułu
końcowego rozliczenia kosztów osieroconych spółce należne dodatkowe, względem dotychczas
otrzymanych, środki w kwocie 3.758 tys. zł. Nie podzielając interpretacji wybranych przepisów
Ustawy o rozwiązaniu KDT, spółka zaskarżyła decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, domagając się zwiększenia kwoty
należnych spółce środków. Wartość przedmiotu sporu wynosi 13.214 tys. zł, na którą spółka
utworzyła odpis aktualizujący należności.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
55
W dniu 23 listopada 2023 roku SOKiK wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił
wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych na kwotę 16.645.912 zł, uznając tym samym za
uzasadnione roszczenie Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. w zakresie kwoty
12.887 tys. i oddalając powództwo co do kwoty 327 tys. zł. W dniu 12 stycznia 2024 roku
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. złożyła apelację od części wyroku w zakresie
oddalonego roszczenia.
W dniu 30 stycznia 2024 roku wpłynęła do Sądu Apelacyjnego apelacja Prezesa URE od wyroku
SOKiK. W dniu 19 lipca 2024 roku Prezes URE przesłał odpowiedź na apelację Polenergii
Elektrociepłowni Nowa Sarzyna sp. z o.o. od wyroku SOKiK, natomiast w dniu 2 sierpnia 2024 roku
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. przesłała odpowiedź na apelację Prezesa
URE od wyroku SOKiK do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny wyznaczył termin rozprawy na 25
marca 2025 r.
W dniu 27 maja 2024 roku. spółka zależna Polenergia S.A. Wind Farm Four SRL z siedzibą w
Bukareszcie (“Wind Farm Four”) otrzymała pismo procesowe (pozew), które zostało złożone przez
WIP International GmbH („WIP International”) przed II Sądem Okręgowym w Bukareszcie,
Rumunia. W dniu 7 grudnia 2023 r. Polenergia S.A. nabyła 60% udziałów, a w dniu 27 września
2024 roku pozostałe 40% udziałów w kapitale zakładowym Wind Farm Four. Spółka Wind Farm
Four posiada obecnie 20% udziałów w każdej z 7 spółek projektowych realizujących projekt farmy
wiatrowej w Rumunii w okręgu Tulcea („Spółki Projektowe”).
Wind Farm Four została pozwana przez powoda pośród innych pozwanych (w tym: Naxxar
Renewable Energy Management Holding SRL z siedzibą w Bukareszcie, która sprzedała
Polenergia S.A. udziały w Wind Farm Four, Spółki Projektowe oraz Naxxar Renewable Energy
SRL). Powód wniósł w pozwie o uznanie przez Sąd następujących dokumentów i czynności
prawnych za nieważne lub bezskuteczne wobec niego (actio pauliana):
(i) Aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2022 roku. do umowy ramowej o współpracy (umowy typu joint-
venture) podpisanej w dniu 27 marca 2021 roku. pomiędzy Wind Farm Four, Naxxar
Renewable Energy SRL i pozostałymi udziałowcami Spółek Projektowych w sprawie
wyrażenia zgody na przeniesienie udziałów w Spółkach Projektowych z Naxxar Renewable
Energy SRL na Wind Farm Four;
(ii) przeniesienie pakietu udziałów posiadanych przez Naxxar Renewable Energy SRL w każdej
ze Spółek Projektowych na Wind Farm Four, które miało miejsce 15 grudnia 2022 roku.;
(iii) zmiany w kapitale zakładowym i wśród posiadaczy udziałów w Wind Farm Four, tj.: (a)
decyzja z dnia 17 marca 2023 roku. podjęta przez Naxxar Renewable Energy SRL, jako
jedynego wspólnika Wind Farm Four, o podwyższeniu kapitału zakładowego Wind Farm Four
poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostały objęte przez Naxxar Renewable Energy
Management Holding SRL, na skutek czego Naxxar Renewable Energy Management
Holding SRL posiadała 99,01% wszystkich udziałów w Wind Farm Four; oraz (b)
przeniesienie pozostałych 0,99% udziałów Wind Farm Four na Naxxar Renewable Energy
Management Holding SRL.
W dniu 27 września 2024 roku m.in. Naxxar Renewable Energy Management Holding SRL
(sprzedający) i WIP International zawarli ugodę w przedmiocie rozliczenia i zakończenia, w drodze
wzajemnych ustępstw, wszelkich roszczeń powoda, w tym roszczeń będących przedmiotem lub
związanych z pozwem, o którym mowa powyżej. W ramach zawartej ugody powód całkowicie zrzekł
się roszczeń wobec m.in. Polenergia S.A., Wind Farm Four, Naxxar Renewable Energy
Management Holding SRL oraz Spółek Projektowych, ich podmiotów powiązanych, podmiotów
zależnych, akcjonariuszy, przedstawicieli, pracowników, a także wszelkich innych podmiotów
trzecich. W rezultacie, nastąpiło zwolnienie z roszczeń, a postępowanie sądowe toczące się przed
rumuńskim sądem zostało umorzone w dniu 15 października 2024 roku. Ugoda objęła także
rozliczenie i zakończenie, w drodze wzajemnych ustępstw, wszelkich roszczeń FP Management
Holding GmbH („FPMH”), w tym będących przedmiotem lub związanych z pozwem złożonym przez
FMPH przed Sądem w Bukareszcie, Wydział VI Cywilny, które na moment zawierania ugody nie
było doręczone Polenergia S.A. ani Wind Farm Four SRL (doręczenie pozwu nastąpiło już po
zawarciu ugody). FMPH złożyła pozew przeciwko m.in. Polenergia S.A. i Wind Farm Four, a także
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
56
innym pozwanym (w tym: Naxxar Renewable Energy Management Holding SRL z siedzibą w
Bukareszcie, która sprzedała Polenergia S.A. udziały w Wind Farm Four, oraz Naxxar Wind Energy
Project Zenon SRL). FPMH wnosiła w pozwie o uznanie przez Sąd następujących dokumentów i
czynności prawnych za bezskuteczne wobec niej (actio pauliana):
(i) dokumenty dot. cesji udziałów posiadanych przez Naxxar Wind Energy Project Zenon SRL
w Spółkach Projektowych;
(ii) dokumenty dot. podwyższenia kapitału zakładowego Wind Farm Four, przyjęcie
pozwanego Naxxar Renewable Energy Management Holding SRL jako wspólnika oraz
zmniejszenie udziału procentowego Naxxar Wind Energy Project Zenon SRL w kapitale
zakładowym Wind Farm Four;
(iii) umowa cesji udziałów w kapitale zakładowym Wind Farm Four, zawarta pomiędzy Naxxar
Renewable Energy Management Holding SRL oraz Naxxar Wind Energy Project Zenon
SRL;
(iv) dokumenty dot. sprzedaży 60% udziałów w kapitale zakładowym Wind Farm Four na rzecz
Polenergia S.A., w tym umowa sprzedaży udziałów z dnia 5 października 2023 roku zawarta
pomiędzy Polenergia S.A. a Naxxar Renewable Energy Management Holding SRL oraz
umowa przeniesienia udziałów z dnia 7 grudnia 2023 roku. zawarta pomiędzy Polenergia
S.A. a Naxxar Renewable Energy Management Holding SRL,
jak również wniosła o nakazanie przywrócenia stron do stanu sprzed zawarcia ww. dokumentów,
tj. przywrócenie do majątku Naxxar Wind Energy Project Zenon SRL udziałów w Spółkach
Projektowych oraz, odpowiednio, w Wind Farm Four, a także o nałożenie na pozwanych obowiązku
zapłaty kosztów sądowych. W ramach zawartej ugody powód całkowicie zrzekł się roszczeń wobec
pozwanych, w tym wobec Polenergia S.A. i Wind Farm Four, jak równi wobec Spółek
Projektowych, ich podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, akcjonariuszy, przedstawicieli,
pracowników, a także wszelkich innych podmiotów trzecich. W rezultacie, postępowanie sądowe
toczące się przed rumuńskim sądem zostało zakończone odrzuceniem roszczeń FPMH w całości
na podstawie postanowienia z dnia 23 grudnia 2024 roku, zgodnie z którym Sąd uwzględnił zawartą
ugodę i zrzeczenie się przez powoda roszczeń objętych pozwem.
16. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług
(jeżeli istotne) albo ich grup w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmianach w tym
zakresie w danym roku obrotowym
Informacje na temat kategorii i wartości przychodów generowanych w poszczególnych segmentach
działalności wraz ze wskazaniem okresu porównawczego, zostały przedstawione w nocie 10 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
17. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz
informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi,
z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku,
gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży
ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu
oraz jego formalne powiązania z Emitentem
Grupa osiąga przychody ze sprzedaży towarów i usług zarówno na rynkach krajowych, jak i
zagranicznych, przy czym zdecydowaną większość (84% w 2024 r.) stanowią przychody osiągane
w Polsce.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
57
Ze względu na specyfikę działalności na rynku hurtowym istotny wolumen transakcji (zarówno
zakupu jak i sprzedaży) był zawierany na Towarowej Giełdzie Energii i rozliczany przez Iz
Rozliczeniową Giełd Towarowych.
Nazwa Odbiorcy
Przedmiot sprzedaży
Rodzaj powiązań z grupą
kapitałową
2024
Izba rozliczeniowa
giełd towarowych
Energia elektryczna, prawa
majątkowe
brak powiązań
45%
Poniżej przedstawiono dostawców towarów i usług, których udział w 2024 roku osiąga co najmniej
10% przychodów ogółem.
Nazwa Dostawcy
Przedmiot zakupu
Rodzaj powiązań z grupą
kapitałową
2024
Izba rozliczeniowa
giełd towarowych
Energia elektryczna, gaz ziemny,
prawa majątkowe
brak powiązań
43%
18. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych
Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji
Zawarcie umowy PPA i PPA+ pomiędzy Polenergia Obrót S.A. a Mercedes-Benz Manufacturing
Poland sp. z o.o.
W dniu 8 lutego 2024 roku, spółka zależna Polenergia S.A. Polenergia Obrót S.A. zawarła z
Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze umowy PPA i umowy PPA+
dotyczące sprzedaży całej energii elektrycznej zużywanej przez Mercedes-Benz Manufacturing
Poland sp. z o.o., w tym części energii elektrycznej wyprodukowanej przez następujące instalacje
odnawialnych źródeł energii: farmę wiatrową Dębsk o mocy zainstalowanej 121 MW oraz farmę
fotowoltaiczną Sulechów 3 o mocy zainstalowanej wynoszącej 9,84 MW oraz gwarancji
pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w liczbie odpowiadającej ilości
sprzedawanej energii elektrycznej, a także bilansowania handlowego potrzeb Mercedes-Benz
Manufacturing Poland sp. z o.o.
Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach zawartych umów PPA i
PPA+ rozpoczął się w dniu 1 marca 2024 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2027 roku.
W zakresie sprzedaży energii elektrycznej produkowanej przez farmy wiatrowe Dębsk i Sulechów
3, planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej dotyczy określonej części wolumenu, jaki w
tym okresie zostanie wyprodukowany przez farmy wiatrowe Dębsk i Sulechów 3. Energia
elektryczna produkowana przez farmy wiatrowe Dębsk i Sulechów 3 jest sprzedawana po stałej
cenie, z tym zastrzeżeniem, że cena może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od
PODZIAŁ GEOGRAFICZNY PRZYCHODÓW Zmiana
31.12.2024 31.12.2023 r/r
- Rynek krajowy 3 616 681 4 978 303 (1 361 622)
- Rynki zagraniczne 703 849 637 109 66 740
Razem przychody z umów z klientami 4 320 530 5 615 412 (1 294 882)
Za okres 12 miesięcy zakończony
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
58
wysokości uśrednionego wskaźnika CPI średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy publikowanego przez Główny Urząd
Statystyczny. Pozostała ilość energii elektrycznej zużywanej przez Mercedes-Benz Manufacturing
Poland sp. z o.o. będzie sprzedawana po cenie opartej o ceny na rynku SPOT na rynku towarów
giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. lub po stałej cenie dla określonej ilości energii
elektrycznej, jeżeli taka stała cena zostanie ustalona zgodnie z procedura określoną w umowie
PPA+.
Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia
na podstawie umów PPA i PPA+ może wynieść około 131.414.173,53 netto. W razie
wcześniejszego rozwiązania umów PPA i PPA+ (na skutek okoliczności przewidzianych w
odpowiednio dla każdej z umów), stronie uprawnionej należy się opłata za rozwiązanie w wysokości
określonej, odpowiednio, w umowie PPA lub umowie PPA+.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty morskich farm wiatrowych umów na dostawę
turbin wiatrowych i umów na wykonywanie serwisu gwarancyjnego
W dniu 15 lutego 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką z grupy Siemens Energy AG, każda spółka projektowa
odrębnie, (i) umowy na dostawę turbin wiatrowych na potrzeby realizacji odpowiednio projektu
morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III oraz (ii) umowy na wykonywanie serwisu
gwarancyjnego turbin wiatrowych wchodzących w skład morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i
MFW Bałtyk III.
Umowy na dostawy turbin obejmują zaprojektowanie, inżynierię, dostawę, nadzór nad instalacją i
uruchomienie kompletnego zestawu 100 morskich turbin wiatrowych (50 dla każdej z farm
wiatrowych) o maksymalnej mocy 14,4 MW każda wraz z systemem WTG SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition).
Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów na dostawę turbin (tj. dla farm
wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III), szacowane było na dzień zawarcia tych umów na kwotę
ok. 1,66 mld EUR. Kwota ta nie jest ostateczna i będzie aktualizowana w czasie trwania umów na
dostawę turbin, gdyż część wynagrodzenia wykonawcy oparta jest o stawki podlegające indeksacji
w zakresie cen określonych materiałów i usług, inflacji, zabezpieczenia walutowego czy kosztów
pracy. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z postanowieniami umów
na dosta turbin na podstawie ostatecznie zrealizowanego zakresu prac i po uwzględnieniu
czynników zależnych od sytuacji rynkowej. Spółki projektowe szacują całkowitą kwotę wydatków
inwestycyjnych do poniesienia na podstawie umów na dostawę turbin, w tym w związku ze
zrealizowaniem opcji, na kwotę ok. 1,8 mld EUR.
Zawarcie umów na dostawę turbin wiąże się z koniecznością poniesienia przez spółki projektowe
istotnych nakładów inwestycyjnych przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej dla farm
wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych do
poniesienia przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej, z uwzględnieniem indeksacji, wynosi ok.
88 mln PLN i ok. 88 mln EUR.
Obie umowy na dostawę turbin zawierają tożsame postanowienia merytoryczne, standardowe dla
tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i harmonogramu prac,
zasad rozwiązania umów, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych czy też gwarancji
należytego wykonania umów na dostawę turbin. Różnice między umowami na dostawę turbin
odzwierciedlają odmienności projektowe każdej z morskich farm wiatrowych.
Umowy na dostaturbin gwarantują spółkom projektowym prawo ich rozwiązania również bez
wskazania przyczyny, przy czym rozwiązanie umów na dostawę turbin w tym trybie wiązać się
będzie z obowiązkiem uiszczenia na rzecz wykonawcy opłat za rozwiązanie, których wartość rośnie
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
59
w czasie, w zależności od chwili rozwiązania umów na dostawę turbin. Uzgodnione wynagrodzenie
wykonawcy zostało skalkulowane przy założeniu tzw. instalacji back-to-back, tj. realizacji obu
kontraktów w trybie ciągłym. Jeżeli założenie to nie ziści się ze względu na nie przystąpienie przez
daną spółkę projektową do realizacji prac dla jednej z farm wiatrowych lub rozwiązanie jednej z
umów na dostaturbin do ceny umownej zostanie doliczona kwota ok. 30 mln EUR. Zawarcie
umów na dostawę turbin pozwala na realizację morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW
Bałtyk III zgodnie z aktualnym harmonogramem.
Umowy na wykonywanie serwisu gwarancyjnego turbin obejmują konserwację i serwis gwarancyjny
turbin wiatrowych wchodzących w skład morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III
w okresie 5 lat. Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów na wykonywanie
serwisu gwarancyjnego turbin (tj. dla morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III),
szacowane było na dzień zawarcia tych umów na kwotę ok. 384 mln EUR, która to kwota obejmuje
opłatę początkową i opłaty roczne należne wykonawcy we wskazanym powyżej 5-letnim okresie.
Opłaty za usługi określone w umowach na wykonywanie serwisu gwarancyjnego turbin będą
podlegać indeksacji, której poziom zależeć będzie od wskaźnika cen producentów w branży i
danych kwartalnych publikowanych przez Eurostat. Spółki projektowe mogą przedłuż okres
obowiązywania umów na wykonywanie serwisu gwarancyjnego turbin o kolejne 5 lat, co jednak
wiązać się będzie z zapłatą na rzecz wykonawcy wyższego wynagrodzenia rocznego. Obie umowy
na wykonywanie serwisu gwarancyjnego turbin zawierają tożsame postanowienia merytoryczne,
standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i
harmonogramu prac, zasad rozwiązania umów czy też zasad odpowiedzialności. Różnice między
umowami na wykonywanie serwisu gwarancyjnego turbin odzwierciedlają odmienności projektowe
każdej z morskich farm wiatrowych. Na podstawie umów na wykonywanie serwisu gwarancyjnego
turbin wiatrowych wykonawca udzielił spółkom projektowym gwarancji wydajności.
Zgodnie z umowami na dostawę turbin Polenergia S.A. zobowiązana została do dostarczenia
zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji korporacyjnych. Gwarancje korporacyjne wystawiane
przez Polenergia S.A. dotyczą 50% wartości istniejących zobowiązań spółek projektowych wobec
wykonawcy. Maksymalna kwota zobowiązań Polenergia S.A. z tytułu gwarancji korporacyjnych
wynosi łącznie w zaokrągleniu: (i) do 27 mln EUR i do 29,6 mln PLN za zobowiązania powstałe w
okresie od 30 września 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2025 roku, oraz (ii) do 47,2 mln EUR i do 52
mln PLN za zobowiązania powstałe w okresie od 1 maja 2025 roku do dnia 31 lipca 2025 roku, przy
czym w każdym wypadku gwarancje korporacyjne wygasać w razie osiągnięcia zamknięcia
finansowego potwierdzonego przez instytucję finansującą (agenta kredytu). Gwarancje
korporacyjne zabezpieczają również zapłatę przez spółki projektowe opłat za rozwiązanie umów na
dostawę turbin.
Umowy na dostawę turbin wiatrowych oraz umowy na wykonywanie serwisu gwarancyjnego turbin
wiatrowych zostały zawarte pod prawem angielskim.
Zawarcie istotnych umów na produkci dostawę konstrukcji fundamentowych pod turbiny wiatrowe
typu monopal przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych
W dniu 16 lutego 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły ze spółką SIF Netherlands B.V. z siedzibą w
Roermond (Holandia) umowy na produkcję i dostawę konstrukcji fundamentowych pod turbiny
wiatrowe typu monopal. Zawarcie umów finalnych poprzedziło podpisanie w dniu 30 kwietnia 2023
r. umów rezerwacyjnych, następnie aneksowanych w dniach 29 września 2023 roku oraz 12
stycznia 2024 roku.
W ramach zawartych umów zostanie wyprodukowanych 100 monopali, po 50 dla każdej z morskich
farm wiatrowych, na których osadzone zostaną turbiny wiatrowe. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem rozpoczęcie prac produkcyjnych planowane jest na II kwartał 2025 roku, a
ukończenie produkcji ostatnich monopali w I kwartale 2026 roku. Łączne wynagrodzenie
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
60
wykonawcy na podstawie obu umów (tj. dla morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk
III) zostało wstępnie określone – na dzień podpisania umów – na kwotę ok. 440 mln EUR.
Wynagrodzenie jest oparte o stawki indeksowane wskaźnikiem inflacji cen w zakresie materiałów i
usług wykorzystanych do produkcji. Może być także skorygowane w związku z ewentualnymi
zmianami projektowymi fundamentów.
Umowy zawierają tożsame postanowienia merytoryczne, standardowe dla tego typu kontraktów, w
tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i harmonogramu prac, zasad rozwiązania umów,
zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych, a także udzielanych przez wykonawcę gwarancji
należytego wykonania umów oraz gwarancji na wykonane prace. Opłata za przedterminowe
rozwiązanie umów przez spółki projektowe jest wprost proporcjonalna do kosztów prac
produkcyjnych wykonawcy oraz bilansu zrealizowanych i nieopłaconych zamówień, zgodnie z
krzywą wzrostu kosztów przewidzianą w umowach. Umowy przewidują mechanizm clawback,
pomniejszający koszty rezygnacji w przypadku pozyskania przez wykonawcę zamówień na
tożsamy slot produkcyjny.
Zawarcie umów pozwala na realizację farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zgodnie z
aktualnym harmonogramem. W związku z zawarciem umów Polenergia S.A. została zobowiązana
do wystawienia poręczeń za zobowiązania spółek projektowych, w tym w zakresie zapłaty 50%
kosztów wykonawcy poniesionych w związku z przedterminowym zakończeniem umów. Na dzień
zawarcia umów maksymalna kwota zobowiązań gwarancyjnych po stronie Polenergia S.A. dla obu
farm wiatrowych łącznie szacowana jest na ok. 170 mln EUR, przy czym w każdym przypadku datą
wygaśnięcia poręcz Polenergia S.A. będzie osiągnięcie zamknięcia finansowego
potwierdzonego przez instytucję finansującą (agenta kredytu).
Umowy zostały zawarte pod prawem angielskim.
W grudniu 2024 roku spółki projektowe podwyższyły limity odpowiedzialności w ramach gwarancji
korporacyjnych wystawionych na rzecz spółki SIF Netherlands B.V. Złożenie podwyższonych
gwarancji korporacyjnych związane było z rozpoczęciem przez wykonawcę kolejnej fazy realizacji
umów na produkcję i dostawę konstrukcji fundamentowych pod turbiny wiatrowe typu monopol
polegającą na zamówieniu kluczowych elementów stalowych konstrukcji fundamentów.
Maksymalne przewidywane kwoty gwarantowanych przez Polenergia S.A. zobowiązań wobec
wykonawcy w okresie do zamknięcia finansowego projektów uległy zwiększeniu w ten sposób, że
w odniesieniu do projektu MFW Bałtyk II z dotychczasowych ok. 99,5 mln EUR zostały zwiększone
do ok. 111,6 mln EUR oraz w odniesieniu do projektu MFW Bałtyk III z ok. 68 mln EUR do
szacowanych ok. 108,7 mln EUR. Zamknięcie finansowe projektów planowane jest w drugim
kwartale 2025 r. Wraz z osiągnięciem zamknięcia finansowego projektów udzielone gwarancje
korporacyjne wygasają.
Zawarcie umów na dostawę modułów dla projektów farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa
II
W dniu 22 lutego 2024 roku, spółki zależne Polenergia S.A. (i) Polenergia Farma Wiatrowa
Namysłów sp. z o. o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa I o łącznej mocy
zainstalowanej 47 MWp oraz (ii) Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 sp. z o.o., rozwijająca projekt
farmy fotowoltaicznej Szprotawa II o łącznej mocy zainstalowanej 20 MWp zawarły ze spółką Jinko
Solar (Chuzhou) Co., Ltd. umowę dotyczącą dostawy modułów fotowoltaicznych na potrzeby farmy
fotowoltaicznej Szprotawa I oraz umowę dotyczącą dostawcy modułów fotowoltaicznych na
potrzeby farmy fotowoltaicznej Szprotawa II.
Umowy obejmują sprzedaż modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych przez dostawcę, w ilości
wymaganej dla realizacji farmy fotowoltaicznej Szprotawa I oraz farmy fotowoltaicznej Szprotawa
II. Warunki umów nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu kontraktów.
Ich postanowienia dotycw szczególności: zobowiązań stron, wynagrodzenia i zasad rozliczeń,
odpowiedzialności, w tym jej ograniczenia, gwarancji usunięcia wad i usterek dostarczonych
modułów. Umowy nie dotyczą dostawy inwerterów. Łączna wartość umów wynosi ok. 8 mln EUR.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
61
Zawarcie umów stanowiło osiągnięcie istotnego kamienia milowego rozwoju farmy fotowoltaicznej
Szprotawa I i farmy fotowoltaicznej Szprotawa II.
Zawarcie umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu z umowy o dofinansowanie przez spółkę
zależną Polenergia S.A.
W dniu 8 kwietnia 2024 roku, spółka zależna Polenergia S.A. – Polenergia Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Polenergia S.A. – Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna sp.
z o. o. zawarły z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do
umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przez Polenergia ENS sp. z o.o.
ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Rzeszowie oraz Nowej Sarzynie”.
Zgodnie z aneksem Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraziły zgodę na wstąpienie przez Polenergia H2HUB Nowa
Sarzyna sp. z o.o. we wszelkie prawa i obowiązki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp.
z o.o. wynikające z umowy o dofinansowanie. Wstąpienie Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna sp. z
o.o. w prawa i obowiązki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. ma skutek
zwalniający wobec Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o., tj. od momentu zawarcia
aneksu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. nie jest stroną praw i obowiązków
wynikających z umowy o dofinansowanie.
Łączna kwota dofinansowania projektu w formie dotacji nie uległa zmianie i wynosi 20.000.000 zł,
co stanowi ok. 43 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zgodnie z aneksem, stacje
tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinny zostać oddane do użytkowania w
drugiej połowie 2025 roku, przy czym umowa o dofinansowanie przewiduje możliwość
wprowadzania zmian do harmonogramu. Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z aneksem,
uprawnienie Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna sp. z o.o. do wypłaty środków z dotacji jest
uzależnione od spełnienia warunków powszechnie stosowanych dla spółek celowych w umowach
zawieranych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów
rezerwacyjnych oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie transportu i instalacji fundamentów
morskich turbin wiatrowych oraz morskiej stacji transformatorowej
W dniu 17 kwietnia 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z Heerema Marine Contractors Nederland
SE (każda spółka projektowa odrębnie) umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych
dla umowy na transport i instalację fundamentów morskich turbin wiatrowych oraz morskiej stacji
transformatorowej.
Przedmiotem umów rezerwacyjnych było zobowiązanie stron do kontynuowania w dobrej wierze
negocjacji ostatecznych umów na transport i instalacfundamentów morskich turbin wiatrowych
oraz morskiej stacji transformatorowej, w zamian za rezerwację przez dostawcę dostępności
statków instalacyjnych na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk
III zgodnie z zakładanym harmonogramem. Umowy rezerwacyjne dotyczyły również wykonania
prac wstępnych, które następnie objęte zostały umowami finalnymi. Umowy rezerwacyjne mogły
zostać rozwiązane przez spółki projektowe bez przyczyny, co spowodowałoby obowiązek zapłaty
na rzecz dostawcy wynagrodzenia za wykonane prace wstępne, opłaty za rezygnację oraz opłat za
rezygnację i opłat rezerwacyjnych na rzecz poddostawców.
Opłaty za rezygnację mogły wynieść do ok. 29,2 mln euro na oba projekty. Analogicznymi opłatami
spółki projektowe mogły zostać obciążone, w razie gdy nie doszłoby do podpisania umów finalnych
do dnia 1 lipca 2024 roku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez strony. W
związku z zawarciem przez spółki projektowe z Heerema Marine Contractors Nederland SE w dniu
2 lipca 2024 roku umów finalnych na transport i instalację fundamentów turbin i morskich stacji
transformatorowych, umowy rezerwacyjne wygasły.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
62
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty morskich farm wiatrowych umów
rezerwacyjnych statków instalacyjnych oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie
przygotowania do instalacji morskich turbin wiatrowych
W dniu 12 maja 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z CADELER A/S z siedzibą w Kopenhadze
(Dania) (każda spółka projektowa odrębnie) umowy rezerwacyjne statków instalacyjnych oraz na
wykonanie prac wstępnych w zakresie przygotowania do instalacji morskich turbin wiatrowych w
projektach budowy dwóch morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.
Przedmiotem umów rezerwacyjnych było zobowiązanie stron do kontynuowania w dobrej wierze
negocjacji ostatecznych umów na instalację morskich turbin wiatrowych dla projektów budowy
dwóch morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w zamian za rezerwację przez
dostawcę dostępności statków instalacyjnych na potrzeby realizacji prac instalacyjnych turbin
wiatrowych zgodnie z zakładanym harmonogramem. Umowy rezerwacyjne dotyczyły również
wykonania wstępnych prac przygotowawczych, które następnie objęte zostały umowami finalnymi.
Umowy rezerwacyjne mogły zostać rozwiązane przez spółki projektowe bez przyczyny, co
spowodowałoby obowiązek zapłaty na rzecz dostawcy opłaty za rezygnację w wysokości po 5 mln
euro przez każdą ze spółek projektowych. Analogicznymi opłatami spółki projektowe mogły zostać
obciążone, w razie gdy, z przyczyn zależnych od spółek projektowych, nie doszłoby do podpisania
umów finalnych do dnia 1 września 2024 roku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego
terminu przez strony. W związku z zawarciem przez spółki projektowe ze spółką CADELER A/S z
siedzibą w Kopenhadze (Dania) w dniu 30 września 2024 r. umów finalnych czarteru statków
instalacyjnych morskich turbin wiatrowych, umowy rezerwacyjne wygasły.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów
rezerwacyjnych oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie zaprojektowania i budowy w formule
„pod klucz” morskich stacji transformatorowych
W dniu 14 maja 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z Iemants NV z siedzibą w Arendonk
(Belgia) (każda spółka projektowa odrębnie) umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac
wstępnych w zakresie zaprojektowania i budowy morskich stacji transformatorowych, po jednej
stacji dla każdego z projektów.
Przedmiotem umów rezerwacyjnych była rezerwacja zasobów wykonawcy i kluczowych
podwykonawców w zakładanym harmonogramie oraz zobowiązanie stron do kontynuowania w
dobrej wierze negocjacji ostatecznych umów EPC, tj. na zaprojektowanie i budowę w formule „pod
klucz” morskich stacji transformatorowych (umów finalnych). Umowy rezerwacyjne przewidywały
także rozpoczęcie przez wykonawcę niezbędnych prac wstępnych i zamówień materiałów z długim
terminem dostaw, umożliwiających terminową realizację projektów budowy dwóch morskich farm
wiatrowych.
Umowy rezerwacyjne mogły zostać rozwiązane przez spółki projektowe bez przyczyny za zapłatą
wynagrodzenia za wykonane prace wstępne oraz opłat za rezygnację na rzecz podwykonawców.
Opłaty za rezygnację mogły wynieść do ok. 65,5 mln euro łącznie na oba projekty budowy morskich
farm wiatrowych. Analogiczne koszty spółki projektowe mogły ponieść w przypadku, gdy z winy
spółek projektowych, do dnia 1 sierpnia 2024 roku nie doszłoby do podpisania umów finalnych, z
zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez strony. W związku z zawarciem przez
spółki projektowe z Iemants NV umów finalnych w dniu 30 sierpnia 2024 roku, umowy rezerwacyjne
wygasły.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
63
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów
rezerwacyjnych oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie produkcji elementów przejściowych
morskich turbin wiatrowych
W dniu 28 czerwca 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z konsorcjum spółek Smulders Projects
Belgium NV i Sif Netherlands B.V., każda spółka projektowych odrębnie, umowy rezerwacyjne oraz
na wykonanie prac wstępnych w zakresie produkcji elementów przejściowych morskich turbin
wiatrowych.
Celem umów rezerwacyjnych było umożliwienie dostawcom rozpoczęcia prac, zabezpieczenia
głównych zasobów dostawców, w tym dostępności portu instalacyjnego i dostępności wybranych
podwykonawców, a także zobowiązanie stron do negocjowania w dobrej wierze warunków
ostatecznych umów na produkcję elementów przejściowych dla morskich turbin wiatrowych
zastosowanych w projektach budowy morskich farm wiatrowych (umów finalnych).
Umowy rezerwacyjne mogły zostać rozwiązane przez spółki projektowe bez przyczyny, co
spowodowałoby obowiązek zapłaty na rzecz dostawców wynagrodzenia za wykonane prace
wstępne, opłaty za rezygnację oraz opłat na rzecz podwykonawców. Opłaty za rezygnację mogły
wynieść ok. 44 mln euro na oba projekty. W celu zabezpieczenia opłat za rezygnację, Polenergia
S.A., stosowanie do posiadanego udziału w projektach, zobowiązana była do wystawienia
dostawcom gwarancji płatności spółki dominującej (Parent Company Guarantee) do kwoty 22 mln
EUR łącznie dla obu projektów. W związku z zawarciem przez spółki projektowe z konsorcjum
spółek Smulders Project Belgium NV i Sif Netherlands B.V. w dniu 30 sierpnia 2024 roku umów
finalnych na produkcję elementów przejściowych morskich turbin wiatrowych, umowy rezerwacyjne
wygasły.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów na
transport i instalację fundamentów morskich turbin wiatrowych oraz morskich stacji
transformatorowych
W dniu 2 lipca 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o.,
w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z Heerema Marine Contractors Nederland
SE (każda spółka projektowa odrębnie) umowy na transport i instalację fundamentów turbin i
morskich stacji transformatorowych, po jednej dla każdego z projektów budowy morskich farm
wiatrowych (umowy finalne).
Zawarcie umów finalnych poprzedziło podpisanie umów rezerwacyjnych w dniu 17 kwietnia 2024
roku przez spółki projektowe z wykonawcą. Przedmiotem umów finalnych jest transport i instalacja
fundamentów turbin wiatrowych typu monopal, elementów przejściowych oraz morskich stacji
transformatorowych z wykorzystaniem specjalistycznych statków instalacyjnych.
Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów (tj. dla obu projektów budowy morskich
farm wiatrowych) zostało wstępnie oszacowane na dzień podpisania umów finalnych na kwotę
ok. 390 mln EUR, przy czym szacunki zostaną uaktualnione na ok. 15 miesięcy przed
przystąpieniem prac instalacyjnych. Ostateczne indeksowane wynagrodzenie będzie uzależnione
m.in. od finalnego czasu pracy statków, cen paliw oraz kosztów zakontraktowanych
podwykonawców. Treść umów finalnych jest jednolita w zakresie głównych postanowi z
zachowaniem rozbieżności projektowych. Umowy finalne zawierają standardowe postanowienia dla
kontraktów instalacyjnych dotyczących prac na morzu.
Wykonawca udzieli spółkom projektowym gwarancji należytego wykonania umów finalnych oraz
dostarczy gwarancję korporacyjną. W związku z zawarciem umów finalnych Polenergia S.A. została
zobowiązana do udzielenia na rzecz wykonawcy gwarancji płatności (Parent Company Guarantee)
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
64
za zobowiązania powstałe w okresie do osiągniecia przez spółki projektowe zamknięcia
finansowego. Łączna przewidywana maksymalna wartość udzielonych przez Polenergia S.A.
gwarancji płatności wynosi dla obu projektów budowy morskich farm wiatrowych łącznie ok. 42 mln
EUR za płatności w walucie EUR oraz ok 90 mln USD za płatności w walucie USD.
Zawarcie umowy kredytów dla projektu PV Szprotawa 1
W dniu 2 lipca 2024 roku, spółka zależna Polenergia S.A. – Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów
sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa 1 o łącznej mocy 47 MWp, jako
kredytobiorca, oraz mBank S.A. i Pekao S.A., jako kredytodawcy, zawarły umowę kredytów.
Na podstawie umowy kredytów, kredytodawcy udzieli kredytobiorcy: (i) kredytu terminowego do
łącznej kwoty 90.000.000,00 złotych, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy
fotowoltaicznej Szprotawa 1, z możliwośc zwiększenia zaangażowania kredytodawców (po
spełnieniu dodatkowych warunków określonych w umowie kredytów); (ii) kredytu VAT do
maksymalnej łącznej kwoty 20.000.000,00 złotych; oraz (iii) kredytu DSR do maksymalnej łącznej
kwoty 6.500.000,00 złotych.
W związku z umową kredytów kredytobiorca oraz Polenergia S.A. zostali zobowiązani do zawarcia
standardowego pakietu zabezpiecz stosowanych w transakcjach typu project finance.
Kredytobiorca m.in. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz ustanowił zastaw rejestrowy
na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, natomiast Polenergia S.A. ustanowiła zastaw rejestrowy oraz
finansowy na udziałach w kredytobiorcy oraz złożyła oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Umowa kredytów przewiduje spłatę kredytu terminowego oraz kredytu DSR nie później niż w
terminie 15 lat od daty zakończenia projektu lub do dnia 16 czerwca 2040 roku (wcześniejsza z
dat), a kredytu VAT w terminie sześciu miesięcy od daty ostatecznego rozliczenia budowy, ale nie
później niż do dnia 30 kwietnia 2026 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o
stopę referencyjną WIBOR, powiększoną o marżę kredytodawców. Warunki umowy kredytów, w
tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia
umowy kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów na
dostawę kluczowych komponentów farm wiatrowych oraz kluczowych umów fazy budowy
W dniu 30 sierpnia 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły (każda spółka projektowa odrębnie): (i)
umowy na produkcję elementów przejściowych morskich turbin wiatrowych z konsorcjum spółek
Smulders Project Belgium NV i Sif Netherlands B.V.; zawarcie umów na elementy przejściowe
poprzedziło podpisanie w dniu 28 czerwca 2024 roku umów rezerwacyjnych przez spółki projektowe
z wykonawcą; (ii) umowy na prace instalacyjne kabli eksportowych na lądzie ze spółką Enprom sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie; oraz (iii) umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz”
morskich stacji transformatorowych ze spółką Iemants NV z siedzibą w Arendonk, Belgia. Zawarcie
umów na zaprojektowanie i budowę w formule pod klucz” morskich stacji transformatorowych
poprzedziło podpisanie w dniu 14 maja 2024 roku umów rezerwacyjnych przez spółki projektowe z
wykonawcą.
W ramach umów na produkc elementów przejściowych zostanie wyprodukowanych 100
elementów przejściowych łączących fundament (monopal) z wieżą turbiny wiatrowej wraz z
wyposażeniem, po 50 dla każdego z projektów budowy morskich farm wiatrowych, przy czym
transport i instalację elementów przejściowych zapewni Heerema Marine Contractors Nederland
SE, na mocy odrębnego kontraktu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie produkcji
planowane jest w I połowie 2025 roku, a ukończenie w połowie 2026 roku.
Wynagrodzenie wykonawcy jest oparte o stawki indeksowane wskaźnikiem inflacji cen w zakresie
materiałów i usług (np. stali) wykorzystanych do produkcji. W chwili zawarcia umów na produkcję
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
65
elementów przejściowych oszacowano je na kwotę ok. 328 mln EUR. Kwota ta będzie
zaktualizowana po sfinalizowaniu projektowania, a przed zamówieniem stali. Wynagrodzenie może
także ulec zwiększeniu w przypadku uruchomienia przez spółki projektowe opcjonalnego zakresu
prac.
Umowy gwarantują spółkom projektowym prawo do ich rozwiązania w każdym czasie z
zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia na rzecz wykonawcy opłat za rozwiązanie umowy (od 15%
do 25% niezapłaconego wynagrodzenia przewidzianego umową). Umowy na produkcję elementów
przejściowych przewidują mechanizm claw back, pomniejszający koszty ewentualnej rezygnacji
spółek projektowych z realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych w przypadku
pozyskania przez wykonawcę zamówień na porównywalny projekt (zwrot kosztów do 75% wartości
opłaty za rozwiązanie).
Umowy na instalację kabli obejmują swoim zakresem budowę korytarza kablowego oraz montaż
lądowych kabli eksportowych dla obu projektów budowy morskich farm wiatrowych. Zgodnie z
przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac planowane było w ostatnim kwartale 2024 roku, a
ukończenie prac budowlanych planowane jest w lipcu 2026 roku. Harmonogram prac będzie
dostosowany do harmonogramu prac przewidzianego w umowach na instalację kabli.
Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów na instalację kabli (tj. dla obu projektów
budowy morskich farm wiatrowych) zostało wstępnie określone na dzień podpisania umów na
instalację kabli – na kwotę ok. 172,6 mln PLN. Kwota ta nie jest ostateczna i może być zwiększana
w czasie trwania umów na instalację kabli poprzez dodatkowe prace, uruchamiane na żądanie
spółek projektowych. Wynagrodzenie nie podlega indeksacji. Umowy gwarantują spółkom
projektowym prawo do ich rozwiązania również bez wskazania przyczyny, w takim przypadku
wykonawca ma prawo do odszkodowania za prace wykonane przed rozwiązaniem umowy na
instalację kabli, jeżeli zostały zakończone w sposób satysfakcjonujący daną spółkę projektową.
Zakres prac umów na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” morskich stacji
transformatorowych obejmuje zaprojektowanie, zakup materiałów oraz budowę w formule „pod
klucz” (EPC) dwóch morskich stacji transformatorowych, po jednej dla każdego z projektów budowy
morskich farm wiatrowych, przy czym transport i instalację stacji transformatorowych zapewni
Heerema Marine Contractors Nederland SE, na mocy odrębnego kontraktu. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem pierwsze prace projektowe rozpoczęły się w lutym 2024 roku na podstawie
zawartych umów rezerwacyjnych, natomiast ukończenie prac planowane jest w październiku 2026
roku dla MFW Bałtyk II oraz kwietniu 2027 dla MFW Bałtyk III.
Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów na zaprojektowanie i budowę w
formule „pod klucz” morskich stacji transformatorowych (tj. dla obu projektów budowy morskich farm
wiatrowych) zostało wstępnie określone – na dzień podpisania umów – na kwotę ok. 350 mln EUR.
Wynagrodzenie jest oparte o stawki indeksowane wskaźnikiem inflacji cen w zakresie materiałów
wykorzystanych do produkcji konstrukcji podwodnych i modułów nawodnych stacji
transformatorowej. Opłata za ewentualne przedterminowe rozwiązanie umów na zaprojektowanie i
budowę w formule „pod klucz” morskich stacji transformatorowych przez spółki projektowe jest
wprost proporcjonalna do kosztów prac produkcyjnych wykonawcy oraz bilansu zrealizowanych
zamówień, zgodnie z krzywą wzrostu kosztów przewidzianą w umowach na zaprojektowanie i
budowę w formule „pod klucz” morskich stacji transformatorowych.
Umowy na produkcję elementów przejściowych morskich turbin wiatrowych oraz umowy na
zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” morskich stacji transformatorowych były
uwarunkowane od dostarczenia poręczeń (Parent Company Guarantee), przez strony obowiązane
do ich wystawienia. Polenergia S.A. została zobowiązana do dostarczenia poręczeń za
zobowiązania powstałe w okresie do potwierdzenia przez instytucje finansowe udzielenia
finansowania dla projektów budowy morskich farm wiatrowych (osiągniecie przez spółki projektowe
zamknięcia finansowego). Warunek ziścił się i tym samym umowy na produkcję elementów
przejściowych oraz umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” morskich stacji
transformatorowych weszły w życie. Na dzień 30 sierpnia 2024 roku maksymalna kwota
zobowiązań gwarancyjnych po stronie Polenergia S.A. dla obu projektów budowy morskich farm
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
66
wiatrowych łącznie szacowana jest: (i) w przypadku umów na produkcję elementów przejściowych
morskich turbin wiatrowych na ok. 100 mln EUR, oraz (ii) w przypadku umów na zaprojektowanie i
budowę w formule „pod klucz” morskich stacji transformatorowych na ok. 51 mln EUR.
Zawarte w dniu 30 sierpnia 2024 roku umowy zawierają podobne postanowienia merytoryczne,
standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i
harmonogramu prac, zasad rozwiązywania umów, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych,
a także udzielanych przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umów oraz gwarancji na
wykonane prace. Różnice między umowami odzwierciedlają specyfikę realizacji kontraktów (prace
morskie/prace lądowe). Treść umów dla obu spółek projektowych jest tożsama z uwzględnieniem
odmienności projektowych każdego z projektów budowy morskich farm wiatrowych. Umowy zostały
zawarte pod prawem angielskim. Zawarcie umów wiąże się z koniecznością poniesienia przez
spółki projektowe istotnych nakładów inwestycyjnych (capex) przed podjęciem finalnej decyzji
inwestycyjnej (FID) dla projektów budowy morskich farm wiatrowych oraz przed potwierdzeniem
przez instytucje finansowe udzielenia finansowania dla obu projektów (osiągniecie przez spółki
projektowe zamknięcia finansowego), którego pozyskanie jest w toku. Zawarcie umów pozwala na
realizację obu projektów budowy morskich farm wiatrowych zgodnie z aktualnym harmonogramem
oraz z zachowaniem interfejsów z pozostałymi wykonawcami prac w obu projektach.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów na
projektowanie, zakup materiałów, wykonanie i dostawę kabli na lądzie oraz na wykonanie
wyprowadzenia kabli eksportowych na ląd
W dniu 11 września 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp.
z o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły (każda spółka projektowa odrębnie): (i)
umowy na projektowanie, zakup materiałów, wykonanie oraz dostakabli na lądzie ze spółką
Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, oraz (ii) umowy na wykonanie wyprowadzenia
kabli eksportowych na ląd ze spółką Visser & Smit Hanab B.V. z siedzibą w Papendrecht (Holandia).
Zakres umów na projektowanie, zakup materiałów, wykonanie oraz dostawę kabli na lądzie
obejmuje zaprojektowanie, zakup materiałów, wykonanie oraz dostawę lądowych kabli
eksportowych, lądowych kabli połączeniowych i lądowych kabli światłowodowych, w tym wszystkie
prace związane z łączeniem, uziemieniem i zakończeniem linii kablowej dla obu projektów budowy
morskich farm wiatrowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem ukończenie prac planowane jest
na pierwszy kwartał 2027 roku w przypadku MFW Bałtyk II i na drugi kwartał 2027 roku w
przypadku MFW Bałtyk III.
Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów na projektowanie, zakup materiałów,
wykonanie oraz dostawę kabli na lądzie (tj. dla obu projektów budowy morskich farm wiatrowych)
zostało wstępnie określone na dzień podpisania ww. umów na kwotę ok. 139,5 mln PLN.
Wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w szczególności na skutek
zastosowania aktualnych cen materiałów wykorzystanych do realizacji umów na projektowanie,
zakup materiałów, wykonanie oraz dostawę kabli na lądzie takich jak miedź i aluminium. Umowy na
projektowanie, zakup materiałów, wykonanie oraz dostawę kabli na lądzie gwarantują spółkom
projektowym prawo do ich rozwiązania również bez wskazania przyczyny, przy czym rozwiązanie
umów w tym trybie wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia na rzecz wykonawcy opłaty równej
3% pozostałego wynagrodzenia oraz udokumentowanych kosztów i wynagrodzeń podwykonawców
związanych z rezygnacją. W związku z zawarciem umów na projektowanie, zakup materiałów,
wykonanie oraz dostawę kabli na dzie Polenergia S.A. została zobowiązana do wystawienia
poręczeń za zobowiązania spółek projektowych wobec wykonawcy powstałe w okresie do
osiągniecia przez spółki projektowe zamknięcia finansowego. Na dzień 11 września 2024 roku
maksymalna kwota zobowiązań netto gwarantowanych przez Polenergia S.A. dla obu projektów
budowy morskich farm wiatrowych na podstawie umów na projektowanie, zakup materiałów,
wykonanie oraz dostawę kabli na lądzie łącznie szacowana jest na ok. 36 mln PLN.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
67
W ramach umów na wykonanie wyprowadzenia kabli eksportowych na ląd wykonawca zobowiązał
się do wykonania czterech horyzontalnych przewiertów kierunkowych (HDD) oraz montażu
czterech kanałów kablowych w rejonie zejścia na ląd. Wykonane przewierty umożliwią wciągnięcie
kabli eksportowych z części morskiej na ląd. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie
prac miało nastąpić w ostatnim kwartale 2024 roku, a ukończenie do końca 2026 roku.
Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów na wykonanie wyprowadzenia kabli
eksportowych na ląd (tj. dla obu projektów budowy morskich farm wiatrowych) zostało wstępnie
określone na dzień podpisania ww. umów na kwotę ok. 31 mln EUR. Ostateczne wynagrodzenie
będzie uzależnione m.in. od warunków pogodowych i wystąpienia ewentualnych przestojów w
przypadku, gdy warunki te będą niekorzystne.
Umowy na wykonanie wyprowadzenia kabli eksportowych na ląd gwarantują spółkom projektowym
prawo do ich rozwiązania również bez wskazania przyczyny, przy czym rozwiązanie umów na
wykonanie wyprowadzenia kabli eksportowych na ląd w tym trybie wiązać się będzie z obowiązkiem
uiszczenia na rzecz wykonawcy kwoty w wysokości 1% pozostałego wynagrodzenia. Wykonawca
ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane przed rozwiązaniem umowy wykonanie
wyprowadzenia kabli eksportowych na ląd, jeżeli zostały zakończone w sposób satysfakcjonujący
spółki projektowe.
Zawarte w dniu 11 września 2024 roku umowy zawierają podobne postanowienia merytoryczne,
standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i
harmonogramu prac, zasad rozwiązywania umów, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych,
a także udzielanych przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umów oraz gwarancji na
wykonane prace. Różnice między umowami odzwierciedlają specyfikę realizacji kontraktów (prace
morskie/prace lądowe). Treść umów dla obu spółek projektowych jest tożsama z uwzględnieniem
odmienności projektowych każdego z projektów budowy morskich farm wiatrowych. Umowy zostały
zawarte pod prawem angielskim. Zawarcie umów wiąże się z koniecznością poniesienia przez
spółki projektowe istotnych nakładów inwestycyjnych (capex) przed podjęciem finalnej decyzji
inwestycyjnej (FID) dla obu projektów oraz przed potwierdzeniem przez instytucje finansowe
udzielenia finansowania dla obu projektów (osiągniecie przez spółki projektowe zamknięcia
finansowego), którego pozyskanie jest w toku. Zawarcie umów pozwala na realizację projektów
budowy morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zgodnie z aktualnym na datę
zawarcia umów harmonogramem oraz z zachowaniem interfejsów z pozostałymi wykonawcami
prac w obu projektach. Umowy na projektowanie, zakup materiałów, wykonanie oraz dostawę kabli
na lądzie oraz umowy na wykonanie wyprowadzenia kabli eksportowych były jednymi z ostatnich
istotnych kontraktów, które dopełniają zabezpieczenie dostaw i instalacji infrastruktury
wyprowadzenia mocy z obu projektów.
Zawarcie umowy kredytów dla projektu PV Szprotawa 2
W dniu 19 września 2024 roku, spółka zależna Polenergia S.A. – Polenergia Farma Fotowoltaiczna
16 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa 2 o łącznej mocy 20 MWp, jako
kredytobiorca oraz Pekao S.A., jako kredytodawca zawarły umowę kredytów. Na podstawie umowy
kredytów, kredytodawca udzieli kredytobiorcy: (i) kredytu terminowego do łącznej kwoty
27.000.000,00 złotych, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Szprotawa
2, z możliwością zwiększenia zaangażowania kredytodawcy (po spełnieniu dodatkowych warunków
określonych w umowie kredytów); (ii) kredytu VAT do maksymalnej łącznej kwoty 7.000.000,00
złotych; oraz (iii) kredytu DSR do maksymalnej łącznej kwoty 2.800.000,00 złotych.
W związku z umową kredytów kredytobiorca oraz Polenergia S.A. zobowiązani zostali do zawarcia
standardowego pakietu zabezpiecz stosowanych w transakcjach typu project finance.
Kredytobiorca m.in. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz ustanowił zastaw rejestrowy
na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, natomiast Polenergia S.A. ustanowiła zastaw rejestrowy oraz
finansowy na udziałach w kredytobiorcy oraz złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Umowa kredytów przewiduje spłatę kredytu terminowego oraz kredytu DSR nie później niż w
terminie 15 lat od daty zakończenia projektu lub do dnia 16 grudnia 2039 roku (wcześniejsza z dat),
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
68
a kredytu VAT w terminie sześciu miesięcy od daty ostatecznego rozliczenia budowy, ale nie później
niż do dnia 30 czerwca 2026 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę
referencyjną WIBOR, powiększoną o marżę kredytodawcy. Warunki umowy kredytów, w tym
dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia umowy
kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.
Nabycie pozostałych 40% udziałów w spółce Naxxar Wind Farm Four SRL, rozwijającej projekt
farmy wiatrowej w Rumunii oraz zrzeczenie się przez wierzycieli roszczeń związanych m.in. z
powództwem przeciwko Naxxar Wind Farm Four Srl oraz spółkom projektowym
W dniu 27 września 2024 roku, Polenergia S.A. wykonała opcję kupna przyznaną na podstawie
umowy nabycia 60% udziałów w spółce Naxxar Wind Farm Four Srl z siedzibą w Bukareszcie
zawartej dnia 5 października 2023 r. z Naxxar Renewable Energy Management Holding Srl z
siedzibą w Bukareszcie, w wyniku czego Polenergia S.A. nabyła od Naxxar Renewable Energy
Management Holding Srl pozostałe 40% udziałów w Naxxar Wind Farm Four Srl. W konsekwencji,
Polenergia S.A. stała się jedynym wspólnikiem Naxxar Wind Farm Four Srl. Na dzień 27 września
2024 roku Naxxar Wind Farm Four Srl posiadała 20% udziałów w każdej z 7 spółek celowych
realizujących projekt farmy wiatrowej w Rumunii w okręgu Tulcea.
Wynagrodzenie za 40% udziałów w Naxxar Wind Farm Four Srl wyniosło 2.800.072,00 EUR i
zostało zapłacone 27 września 2024 roku. Ponadto, w dniu 27 września 2024 r. m.in. Naxxar
Renewable Energy Management Holding Srl i WIP International GmbH zawarli ugodę w
przedmiocie rozliczenia i zakończenia, w drodze wzajemnych ustępstw, wszelkich roszczeń WIP
International GmbH, w tym roszczeń będących przedmiotem lub związanych z pozwem WIP
International GmbH, skierowanych m.in. przeciwko: (i) Naxxar Wind Farm Four Srl , (ii) Naxxar
Renewable Energy Management Holding Srl, (iii) 7 spółkom celowym realizujących projekt farmy
wiatrowej w Rumunii w okręgu Tulcea oraz (iv) Naxxar Wind Energy Project Zenon Srl byłemu
(przed Naxxar Renewable Energy Management Holding Srl) właścicielowi udziałów w spółce
Naxxar Wind Farm Four Srl. W ramach zawartej ugody WIP International GmbH całkowicie zrzekł
się roszczeń wobec m.in. Polenergia S.A., Naxxar Wind Farm Four Srl, Naxxar Renewable Energy
Management Holding Srl, 7 spółkom celowym realizujących projekt farmy wiatrowej w Rumunii w
okręgu Tulcea, ich podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, akcjonariuszy, przedstawicieli,
pracowników, a także wszelkich innych podmiotów trzecich. W rezultacie, nastąpiło zwolnienie z
roszczeń, zaś postępowania sądowe toczące się przed rumuńskim sądem stały się bezpodstawne
i Polenergia S.A. oczekuje, że zostaną umorzone.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów
czarteru statków instalacyjnych morskich turbin wiatrowych
W dniu 30 września 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp.
z o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały ze spółką CADELER A/S z siedzibą w
Kopenhadze (Dania) (każda ze spółek projektowych odrębnie) umowy czarteru statków
instalacyjnych morskich turbin wiatrowych, po jednej dla każdego z projektów (umowy finalne).
Zawarcie umów finalnych poprzedziło podpisanie w dniu 12 maja 2024 roku umów rezerwacyjnych
przez spółki projektowe z wykonawcą. W ramach umów finalnych wykonawca zobowiązał się
między innymi do wyczarterowania dwóch statków instalacyjnych morskich turbin wiatrowych,
załadunku, transportu i montażu morskich turbin wiatrowych wraz z towarzyszącymi pracami
instalacyjnymi.
Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów (tj. dla obu projektów budowy morskich
farm wiatrowych) zostało wstępnie oszacowane na dzień podpisania wmów finalnych na kwotę
ok. 128 mln EUR, przy czym ostateczne wynagrodzenie zostanie uaktualnione o koszty paliwa,
opłaty portowe oraz emisyjne (w sumie o ok. 4% wartości umów finalnych). Wynagrodzenie
wykonawcy może także ulec zwiększeniu w przypadku uruchomienia przez spółki projektowe
dodatkowych prac. Umowy finalne zawierają podobne postanowienia merytoryczne, standardowe
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
69
dla kontraktów morskich, w tym dotyczące szczegółowego określenia terminu mobilizacji załogi i
harmonogramu prac instalacyjnych, a także zasad rozwiązywania umów finalnych, zasad
odpowiedzialności, w tym kar umownych.
Wykonawca udzieli spółkom projektowym gwarancji należytego wykonania umów finalnych oraz
dostarczy gwarancję korporacyjną. Treść umów finalnych dla obu spółek projektowych jest tożsama
z uwzględnieniem odmienności projektowych każdego z projektów budowy morskich farm
wiatrowych. Umowy finalne zostały zawarte pod prawem angielskim. Zawarcie umów finalnych
pozwala na instalację turbin wiatrowych na obszarze Morza Bałtyckiego w dedykowanej do tego
lokalizacji zgodnie z aktualnym harmonogramem oraz z zachowaniem interfejsów z pozostałymi
wykonawcami prac w obu projektach budowy morskich farm wiatrowych.
Przystąpienie do programu rozwoju realizowanego pomiędzy Brookfield Power US Holding America
Co. oraz Microsoft Corporation
W dniu 9 października 2024 roku, Polenergia S.A. podjęła decyzję o przystąpieniu przez Grupę
Polenergia do Programu Rozwoju ustanowionego w ramach Ramowej Umowy dotyczącej energii
elektrycznej zawartej pomiędzy Brookfield Power US Holding America Co. a Microsoft Corporation
dnia 29 kwietnia 2024 roku, a następnie aneksowanej dnia 9 lipca 2024 roku.
W związku z przystąpieniem do Programu Rozwoju, spółka zależna Polenergia S.A. Polenergia
Obrót S.A. w dniu 10 października 2024 roku zawarła z Brookfield Power US Holding America Co.
umowę Back-to-Back, na mocy, której zobowiązała się do zaoferowania Microsoft Corporation, we
współpracy z Brookfield Power US Holding America Co., projektów energii odnawialnej o łącznej
mocy zainstalowanej wynoszącej 100 MW w Polsce w 2026 r. Polenergia Obrót S.A. może
zaoferować większą ilość projektów energii odnawialnej, co będzie wymagać dodatkowej zgody
kontrahenta. W wyniku powyższego zostaną zawarte z Microsoft Corporation umowy rozliczenia
finansowego zakupu energii elektrycznej (virtual power purchase agreement), których stroną będą
spółki należące do Grupy Polenergia rozwijające projekty związane z wytwarzaniem energii z
odnawialnych źródeł energii.
Umowa Back-to-Back jest wynikiem zobowiązania Brookfield Power US Holding America Co.
wobec Microsoft Corporation, powstałego na mocy Ramowej Umowy dotyczącej energii
elektrycznej. Celem Ramowej Umowy dotyczącej energii elektrycznej jest ustanowienie Programu
Rozwoju, w ramach którego Microsoft Corporation będzie nabywać m.in. całość lub część produkcji
projektów energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 100 MW zgodnie z
warunkami określonymi w umowie rozliczenia finansowego zakupu energii elektrycznej, które
zostaną zawarte w ramach ww. Programu Rozwoju.
Zgodnie z postanowieniami umowy Back-to-Back, Polenergia Obrót S.A. ponosi odpowiedzialność
za tzw. niedobór w przypadku niewykonania zobowiązania do zaoferowania Microsoft Corporation
projektów energii odnawialnej co najmniej na poziomie 85% umówionego wolumenu. Maksymalna
odpowiedzialność Polenergia Obrót S.A. ograniczona jest do 1.500.000 USD. Na podstawie umowy
o współpracy zawartej pomiędzy Polenergia S.A. a Polenergia Obrót S.A., powyższa
odpowiedzialność została przeniesiona na Polenergia S.A. Umowa Back-to-Back została zawarta
na czas obowiązywania Ramowej Umowy dotyczącej energii elektrycznej (tj. do 31 grudnia 2030
roku) i ulega rozwiązaniu, jeśli nastąpi przedterminowe rozwiązanie Ramowej Umowy dotyczącej
energii elektrycznej lub zostanie rozwiązana przez Polenergia Obrót S.A. po 31 grudnia 2027 r.
Umowa Back-to-Back zawarta jest według prawa stanu Nowy Jork, przy czym arbitraż
umiejscowiony jest w Londynie.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych umów
czarteru statków do transportu załogi
W dniu 25 października 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III
sp. z o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały łącznie cztery umowy na czarter statków
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
70
do transportu załogi. Każda ze spółek projektowych zawarła w tym zakresie po dwie umowy – jedną
ze spółką Northern Offshore Services A/S z siedzibą w Kopenhadze, Dania, a drugą ze spółką
Njord Offshore Ltd. z siedzibą w Maud’s Court, Wielka Brytania.
W ramach umów Northern Offshore Services A/S oraz Njord Offshore Ltd. jako armatorzy
wyczarterują spółkom projektowym łącznie cztery statki do transportu załogi (ang. CTV Crew
Transport Vessels) obsługującej proces budowy morskich farm wiatrowych i stacji
transformatorowych na morzu oraz zapewniającej serwisowanie w początkowym okresie
eksploatacji projektów budowy morskich farm wiatrowych, w tym w fazie rozruchu technologicznego
(po dwa statki dla każdego z projektów budowy morskich farm wiatrowych).
Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. zawarła umowy na trzyletni okres czarteru, natomiast umowy dla
spółki MFW Bałtyk III sp. z o.o. zostały zawarte w formule opcji (na okres trzech lat), która może
zostać wykonana przez spółkę do dnia 1 września 2026 r. Każda ze spółek ma możliwość
opcjonalnego przedłużenia umów o kolejne trzy lata. Wynagrodzenie za czarter statków zostało
określone w umowach stałą stawką dzienną z uwzględnieniem waloryzacji.
Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. szacuje koszt czarteru w trzyletnim okresie na ok. 13,5 mln EUR, a
spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. na ok. 13,8 mln EUR (jeśli skorzysta z wykonania opcji). Oprócz
tego, w przypadku przedłużenia umów o kolejne trzy lata, dodatkowe wynagrodzenie dla armatorów
jest szacowane na poziomie ok. 30 mln EUR łącznie dla obu projektów budowy morskich farm
wiatrowych. Przewidywany termin uruchomienia czarteru statków to odpowiednio drugi kwartał
2026 r. dla projektu MFW Bałtyk II i trzeci kwartał 2027 r. dla projektu MFW Bałtyk III.
Umowy zawierają podobne postanowienia merytoryczne, standardowe dla kontraktów morskich, w
tym dotyczące daty rozpoczęcia i okresu czarteru, możliwości opcjonalnego przedłużenia okresu
czarteru, zasad odpowiedzialności, obowiązkowych ubezpieczeń, zasad rozwiązywania umów, w
tym opłat za rozwiązanie. Umowy zostały zawarte pod prawem angielskim. Zawarcie umów było
niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia budowy obu projektów budowy morskich farm
wiatrowych oraz przejścia w fazę operacyjną. Umowy przewidują elastyczność wykorzystywania
wyczarterowanych statków na potrzeby każdego z projektów budowy morskich farm wiatrowych.
Wystawienie przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych żądań
rozpoczęcia prac oraz zwiększenie gwarancji korporacyjnych do umów na dostawę infrastruktury
systemów elektrycznych oraz dostawę lądowej stacji elektroenergetycznej w formule EPC
W październiku 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z
o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, wystawiły żądania rozpoczęcia prac do umów na
dostawę infrastruktury systemów elektrycznych oraz dostawę lądowej stacji elektroenergetycznej w
formule EPC zawartych z Hitachi Energy Poland sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2022 roku.
Celem wystawienia żądania rozpoczęcia prac było przyspieszenie rozpoczęcia prac objętych ww.
umowami w pełnym zakresie, co wiąże się m.in. z poszerzeniem zakresu prac wstępnych oraz
zrzeczeniem się przez spółki projektowe niektórych warunków zawieszających wstrzymujących
realizację ww. umów. Polenergia S.A. zobowiązana została do dostarczenia podwyższonych
gwarancji płatności. Maksymalne przewidywane kwoty gwarantowanych przez Polenergia S.A.
zobowiązań w okresie do zamknięcia finansowego uległy zwiększeniu, tj. w odniesieniu do projektu
MFW Bałtyk II z dotychczasowych ok. 9,5 mln EUR do ok. 28,5 mln EUR oraz w odniesieniu do
projektu MFW Bałtyk III z ok. 8,5 mln EUR do szacowanych ok. 18,2 mln EUR.
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty morskich farm wiatrowych umów o
świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania
W dniu 15 listopada 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp.
z o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
71
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły z Equinor Polska sp. z o.o. umowy o
świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania obu projektów (tj. projektów budowy
morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III).
W ramach umów o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów Equinor
Polska sp. z o.o. zapewni świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania morskich farm
wiatrowych w fazie operacyjnej. Do zadań Equinor Polska sp. z o.o. będzie należało m.in.
zarządzanie projektami w eksploatacji oraz zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjno-
księgowej i operacyjnej projektów. Umowy o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania
zapewnią projektom także usługę dostępu do infrastruktury bazy serwisowej, obejmującej m.in.
biura, magazyn, dyspozytornię (control room) oraz keję przez pełen przewidywany okres
eksploatacji, tj. 30 lat.
W określonych przypadkach uregulowanych w umowach o świadczenie usług w zakresie
eksploatacji i utrzymania projektów umowy te, w zakresie świadczenia przez Equinor Polska sp. z
o.o. usług eksploatacji i utrzymania projektów, będą mogły zostać rozwiązane w takiej sytuacji
spółki projektowe będą uprawnione do dalszego korzystania z bazy serwisowej w pierwotnym
okresie obowiązywania umów o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów.
W przypadku rozwiązania umów o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów
w całości (na podstawie ograniczonego katalogu przesłanek określonych w umowach) spółki
projektowe będą miały możliwość wykonania opcji zakupu bazy serwisowej (w wypadku spełnienia
warunków przewidzianych dla realizacji tej opcji). Za budowę, wyposażenie, dostęp i utrzymanie
bazy serwisowej odpowiada Equinor Polska sp. z o.o.
Umowy o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów zostały zawarte na
okres do upływu 30 lat od daty rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji projektów lub, jeśli to nastąpi
wcześniej, do dnia wycofania z użytkowania ostatniej morskiej turbiny wiatrowej. Miesięczne
należności na rzecz Equinor Polska sp. z o.o. płatne przez obie spółki projektowe zostały
podzielone na dwa komponenty, tj. wynagrodzenie obliczone w oparciu o koszty zmienne usług
objętych umową (OPEX) oraz koszty stałe nakładów Equinor Polska sp. z o.o. na bazę serwisową
(CAPEX) podzielone pomiędzy spółkami projektowymi i rozłożone na pełen okres obowiązywania
umów. Umowy o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów nie określają
maksymalnego wynagrodzenia jakie zostanie wypłacone Equinor Polska sp. z o.o. na mocy obu
umów. Koszty CAPEX zostały określone na około 18 milionów euro na każdą ze spółek
projektowych. Wynagrodzenie zmienne dzie obliczane corocznie dla każdego roku
obowiązywania umów według stawek i zmiennych uregulowanych w umowach, a następnie
zatwierdzane przez Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS. Umowy zawierane są przed
podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej, planowanej przez Polenergia S.A. i Equinor Wind Power
AS w drugim kwartale 2025 roku. W przypadku niepodjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej do końca
marca 2026 roku (lub innej uzgodnionej przez strony daty) spółki projektowe będą mogły rozwiązać
umowy o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów za zapłatą sumy
odpowiadającej poniesionym przez Equinor Polska sp. z o.o. nakładom inwestycyjnym w związku
z budową bazy serwisowej oraz kosztom zaprzestania budowy.
W związku z powyższym Polenergia S.A. udzieliła poręczenia zabezpieczającego płatność sumy
odpowiadającej ww. nakładom inwestycyjnym przez spółki projektowe. Wartość gwarantowanych
zobowiązań po stronie Polenergia S.A. (odpowiadająca 50-procentowemu udziałowi Polenergia
S.A. w spółkach projektowych) wynosi 18 milionów euro łącznie dla obu spółek projektowych. Wraz
z podjęciem finalnych decyzji inwestycyjnych poręczenie wygasa. Umowy o świadczenie usług w
zakresie eksploatacji i utrzymania projektów zostały zawarte pod prawem polskim. Umowy o
świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów, będące umowami z podmiotem
zależnym jednego ze wspólników spółek projektowych, zostały zawarte w oparciu o zasadę no gain
no loss, z niezbędnymi modyfikacjami w zakresie wynagrodzenia OPEX na rzecz Equinor Polska
sp. z o.o. wynikającymi z regulacji cen transferowych. Zawarcie umów o świadczenie usług w
zakresie eksploatacji i utrzymania projektów z Equinor Polska sp. z o.o. stanowi realizację
uzgodnień Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS dokonanych w ramach umów z dnia 22 maja
2018 roku. Podpisanie umów o świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania projektów
stanowiło kluczowy kamień milowy w procesie pozyskiwania finansowania dla obu projektów.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
72
Zawarcie przez spółki projektowe realizujące projekty morskich farm wiatrowych umów sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług bilansowania
W dniu 22 listopada 2024 roku, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp.
z o.o., w których Polenergia S.A. posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Polenergia S.A. i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm
wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, każda z nich o mocy przyłączeniowej 720 MW,
podpisały z duńską spółką Danske Commodities A/S umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Przedmiotem umów sprzedaży energii elektrycznej jest sprzedaż całego wolumenu energii
elektrycznej wytworzonej w obu projektach budowy morskich farm wiatrowych.
W związku z planowanym oddawaniem projektów etapami, sprzedaż energii elektrycznej na mocy
umów sprzedaży energii elektrycznej rozpocznie po uzyskaniu koncesji dla pierwszego etapu
każdego z projektów. Ponadto umowy sprzedaży energii elektrycznej obejmują świadczenie usług
bilansowania handlowego (w tym w okresie rozruchu technologicznego kolejnych etapów danego
projektu) oraz pełnienie przez Danske Commodities A/S roli dostawcy usług bilansujących. Umowy
sprzedaży energii elektrycznej mają charakter umów o dostęp do rynku hurtowego i rynku
bilansującego (ang. route-to-market agreements). Do zadań Danske Commodities A/S będzie
należało między innymi pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie projektów, w
tym rozliczanie niezbilansowania z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., oraz dostawcy
usług bilansujących i operatora rynku w rozumieniu Warunków Dotyczących Bilansowania Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S.A. Umowy sprzedaży energii elektrycznej obejmują sprzedaż całości
gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wydanych dla energii wytworzonej w projektach w
okresie obowiązywania umów.
Cena sprzedaży energii elektrycznej będzie równa cenie rozliczeniowej wyznaczanej w procesie
jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego dla danego okresu
rozliczania niezbilansowania (SDAC). Umowy sprzedaży energii elektrycznej uwzględniają także
dodatkowe przychody jakie mogą wynikać ze świadczenia usług bilansujących zgodnie z
Warunkami Dotyczącymi Bilansowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., przy czym
rzeczywista produkcja oraz możliwości i zakres świadczonych usług bilansujących będą zależne
między innymi od przebiegu procesu przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci
elektroenergetycznej, procesu certyfikacji na potrzeby świadczenia usług bilansujących oraz
zmienności warunków na rynku bilansującym prowadzonym przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. Umowy sprzedaży energii elektrycznej skorelowane ze sposobem
rozliczania przychodów projektów zabezpieczonych prawem do pokrycia ujemnego salda w
odniesieniu do ceny ustalonej w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wydanej dla
projektów, tj. 319,60 PLN/MWh z uwzględnieniem waloryzacji od roku 2022.
Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierają typowe postanowienia co do możliwości ich
wcześniejszego rozwiązania w przypadku naruszenia oraz obowiązku uiszczenia przez stro
rozwiązującą opłaty obejmującej rzeczywiste szkody i koszty poniesione w wyniku wcześniejszego
rozwiązania umowy. Umowy sprzedaży energii elektrycznej zostały zawarte do dnia, w którym
upłyną 3 lata od rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji. Umowy sprzedaży energii elektrycznej mogą
zostać przedłużone w przypadku zaakceptowania przez spółki projektowe nowej oferty cenowej od
Danske Commodities A/S na kolejne okresy. Wejście w życie umów sprzedaży energii elektrycznej
jest uzależnione od spełnienia warunku zawieszającego podjęcia przez Polenergia S.A. oraz
Equinor Wind Power AS ostatecznej decyzji inwestycyjnej o realizacji projektów w terminie
maksymalnie do 18 miesięcy od ich zawarcia, co jest planowane w drugim kwartale 2025 roku.
Umowa poddana jest prawu polskiemu.
Zawarcie umów pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu
Odbudowy i zwiększenia odporności finansowanie wkładów do projektów morskich farm
wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III
W dniu 18 grudnia 2024 roku, Polenergia S.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę
pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.5
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
73
„Budowa morskich farm wiatrowych”, na podstawie, której Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił
Polenergia S.A. pożyczki do kwoty 750.000.000,00 PLN.
Pożyczka może zostać wykorzystana przez Polenergia S.A. wyłącznie w celu finansowania lub
refinansowania kosztów kwalifikowalnych projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk
III: (i) obejmujących m.in. wydatki dotyczące części morskiej projektów, (ii) z wyłączeniem podatku
VAT, kosztów finansowych oraz poniesionych przed 1 lutego 2022 r. Polenergia S.A. przeznaczy
środki pozyskane z pożyczki wyłącznie na wniesienie lub zabezpieczenie wkładów pieniężnych do
projektów. Pożyczka zostanie udostępniona do wykorzystania od daty spełnienia standardowych
dla finansowań bankowych warunków zawieszających określonych w umowie pożyczki.
Data ostatecznej spłaty pożyczki przypada we wcześniejszej z następujących dat: (a) data
przypadająca 5 (pięć) lat od dnia pierwszej wypłaty pożyczki; lub (b) 30 stycznia 2030 roku, przy
czym pożyczka może być wykorzystana najpóźniej do 30 czerwca 2025 r. Oprocentowanie pożyczki
kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR
powiększonej o marżę. Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych i nie będzie stanowić
pomocy publicznej. Pożyczka nie jest zabezpieczona na żadnym składniku majątku Polenergia S.A.
ani Grupy Polenergia.
19. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami
oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe,
instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym
inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis
metod ich finansowania oraz opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych
inwestycji dokonanych w ramach grupy kapitałowej Emitenta w danym roku obrotowym
Struktura kapitałowa Grupy została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym.
Informacje o inwestycjach Emitenta wraz z opisem metod ich finansowania w roku 2024 zostały
przedstawione w punktach 2,18 i 24 Sprawozdania.
20. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego
zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami
oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji
Informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w nocie 45
do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
21. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości
stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności
Informacje na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały przedstawione w nocie 28 do
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
22. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym
uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta, z podaniem
co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu
wymagalności
Informacje na temat udzielonych pożyczek zostały przedstawione w nocie 37.1 do Jednostkowego
sprawozdania finansowego.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
74
23. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach
i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręcz i gwarancji udzielonych
jednostkom powiązanym Emitenta
Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej zostały
przedstawione w nocie 27.1 do Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w nocie 32 do
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Poniżej przedstawiono informacje o otrzymanych poręczeniach i gwarancjach:
Podmiot
odpowiedzialny /
wystawca gwarancji
lub poręczenia
Podstawa
Wartość
Okres
Freepoint Commodities
Europe LLP / Freepoint
Commodities LLC
Kontrakt handlowy
Polenergia Obrót S.A.
5.000.000,00 EUR
bezterminowo
Fortum Oyi / FORTUM
Marketing and Sales
Polska SA
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
11.000.000,00 PLN
31.03.2027 r.
PKP Energetyka / PKO
BP
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
12.000.000,00 PLN
28.02.2025 r.
Potęgowo Mashav /
PEKAO S.A.
Zabezpieczenie SWAP na
dostawę z Polenergia Obrót
S.A.
613.200,00 PLN
15.01.2025 r.
Potęgowo Mashav /
PEKAO S.A.
Zabezpieczenie SWAP na
dostawę z Polenergia Obrót
S.A.
391.327,20 PLN
przedłużone z
09.08.2022 r.do
09.08.2023 r. następnie
do 23.08.2024 r.
następnie do
15.01.2025
Potęgowo Mashav /
PEKAO S.A.
Zabezpieczenie SWAP na
dostawę z Polenergia Obrót
S.A.
475.434,00 PLN
09.10.2023 r.
przedłużona do
09.10.2024 następnie
do 15.01.2025r.
Potęgowo Mashav /
PEKAO S.A.
Zabezpieczenie SWAP na
dostawę z Polenergia Obrót
S.A.
576.450,00 PLN
15.01.2025 r.
IGNITIS Polska SP. z
o.o. / OP Corporate
Bank
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
1.000.000,00 EUR
30.04.2025 r.
VESTAS - POLAND Sp.
z o.o. / VESTAS WIND
SYSTEMS A/S
PCG umowa dostawy,
instalacji oraz uruchomienia
turbin wiatrowych Polenergia
FW Piekło, Polenergia FW 16
maksymalna kwota
gwarancji 13.599.400
EUR plus VAT
30.06.2025r.
VESTAS - POLAND Sp.
z o.o. / VESTAS WIND
SYSTEMS A/S
PCG umowa dostawy,
instalacji oraz uruchomienia
turbin wiatrowych Polenergia
FW Grabowo
maksymalna kwota
gwarancji 48.860.000
EUR plus VAT
31.07.2025r.
ONDE / ERGO HESTIA
Gwarancja należytego
wykonania umowy - FW Piekło
2.889.270,00 PLN
1.444.635,00 PLN na
wady i usterki
31.08.2023r.
wady i usterki
31.08.2028r.
Bilfinger Tebodin Poland
Sp. z o.o. /
Skandinawiska Enskilda
Banken AB S.A.
O/Polska
Gwarancja Należytego
Wykonania Umowy w tym
zobowiązania z tytułu rękojmi
za wady lub gwarancji jakości -
FW Piekło (spółka FW Piekło)
112.125,00 PLN
od dnia 01.09.2022r.
maksymalna kwota
gwarancji spada do
33.637,50 PLN
15.09.2025r.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
75
Podmiot
odpowiedzialny /
wystawca gwarancji
lub poręczenia
Podstawa
Wartość
Okres
Bilfinger Tebodin Poland
Sp. z o.o. /
Skandinawska Enskilda
Banken AB S.A.
O/Polska
Gwarancja Należytego
Wykonania Umowy w tym
zobowiązania z tytułu rękojmi
za wady lub gwarancji jakości -
FW Piekło (spółka FW 16)
112.125,00 PLN
od dnia 01.09.2022r.
maksymalna kwota
gwarancji spada do
33.637,50 PLN
15.09.2025r.
WSP POLSKA Sp. z
o.o. / HSBC
Gwarancja należytego
wykonania umowy - FW
Grabowo
246.000,00 PLN
30.06.2025r.
ONDE / ERGO HESTIA
Gwarancja należytego
usunięcia wad lub usterek
- FW Szymankowo
2 339 460,00 PLN
09.09.2026r.
ONDE / ERGO HESTIA
Gwarancja należytego
usunięcia wad lub usterek
- FW Dębice/Kostomłoty
1 973 848,65 PLN
18.10.2027r.
ELECTRUM CONCREO
/ INTERRISK TU S.A.
Ubezpieczeniowea gwarancja
usunięcia wad i usterek - FW 3
(Dębsk)
do 31.01.2023
6.652.932,24 PLN po tej
dacie 5.271.460,20 PLN
07.11.2025r.
ONDE S.A. / ERGO
HESTIA S.A.
Gwarancja należytego
usunięcia wad lub usterek - FW
3 (Dębsk)
5.064.714,47 PLN
22.03.2028r.
P&Q / WARTA S.A.
Ubezpieczeniowa gwarancja
właściwego usunięcia wad -
FW 17 SUL II
711.773,89 PLN
06.07.2027r.
P&Q / WARTA S.A.
Ubezpieczeniowa gwarancja
właściwego usunięcia wad -
SUL III
577.383,02 PLN
06.07.2027r.
PGNiG Obrót Detaliczny
/ HSBC
Gwarancja dobrego wykonania
umowy
1.450.000,00PLN
30.06.2026 r.
ELECTRUM CONCREO
/ KUKE S.A.
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i/lub usterek nr
RW/GW/42/829/13895/2023 -
FW Grabowo
4.321.144,70 PLN od
dnia 01.04.2024 r. kwota
ulega obniżeniu do
3.086.531,93 PLN
01.08.2028r.
Jan De Nul SA Hellenic
Cables S.A. Consortium
Baltyk 2 / Cenergy
Holdings S.A.
Due Performance Parent
Company Guarantee -
kontrakt na dostawę kabli
Bałtyk 2
11.663.940,55 EUR do
01.10.2024 ;
50.784.589,59 EUR do
daty ważności
data ważności kontraktu
(14.06.2027) + 5 lat =
14.06.2032r.
Jan De Nul SA Hellenic
Cables S.A. Consortium
Baltyk 2 / Cenergy
Holdings S.A.
Due Performance Parent
Company Guarantee -
kontrakt na dostawę kabli
Bałtyk 3
12.567.822,99 EUR do
01.10.2024 ;
55.320.863,39 EUR do
daty ważności
data ważności kontraktu
(14.06.2027) + 5 lat =
14.06.2032r.
Jan De Nul SA Hellenic
Cables S.A. Consortium
Baltyk 2 / Allianz . Euler
Hermes SA
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na dostawę kabli
Bałtyk 2
15.157.226,10 EUR
wcześniejsza z dat:
otrzymanie Completion
Certificate lub
12.08.2027r.
Jan De Nul SA Hellenic
Cables S.A. Consortium
Baltyk 3 / Allianz . Euler
Hermes SA
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na dostawę kabli
Bałtyk 3
16.477.636,50 EUR
wcześniejsza z dat:
otrzymanie Completion
Certificate lub
12.08.2027r.
Jan De Nul SA Hellenic
Cables S.A. Consortium
Baltyk 2 / Sofidra S.A.
Due Performance Parent
Company Guarantee -
kontrakt na dostawę kabli
Bałtyk 2
5.463.725,45 EUR do
01.10.2024 ;
23.788.963,41 EUR do
daty ważności
data ważności kontraktu
(14.06.2027) + 5 lat =
14.06.2032r.
Jan De Nul SA Hellenic
Cables S.A. Consortium
Baltyk 2 / Sofidra S.A.
Due Performance Parent
Company Guarantee -
5.887.130,01 EUR do
01.10.2024 ;
data ważności kontraktu
(14.06.2027) + 5 lat =
14.06.2032r.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
76
Podmiot
odpowiedzialny /
wystawca gwarancji
lub poręczenia
Podstawa
Wartość
Okres
kontrakt na dostawę kabli
Bałtyk 3
25.913.884,61 EUR do
daty ważności
Orange Energia /
Orange Polska
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
10.200.000,00 PLN do
dnia 31.01.2025r., po
którym wartość ulega
obniżeniu do kwoty
5.400.000 PLN do daty
ważności lub 0 jeśli
suma świadczeń
dłużnika przekroczy
pierwotną wartość
31.07.2026r.
lub 31.01.2025r. jeśli
suma świadczeń
przekroczy pierwotną
wartość gwarancji
ORLEN S.A. / ORLEN
ENERGIA
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
25.587.000 PLN
31.10.2026 r.
ORLEN S.A. / ORLEN
ENERGIA
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
3.049.000 PLN
28.02.2025 r.
Northvolt Systems
Poland Sp. z o.o. /
Northvolt AB
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
5.529.465 PLN
28.02.2028 r.
McDonald
franczyzobiorcy /
SOCIETE GENERALE,
Santander, ING
Kontrakty handlowe z
Polenergia Obrót S.A.
5.381.268,63 PLN
gwarancje roczne,
mające być przedłużane
do 31.05.2028 r.
AYESA POLSKA SP. Z
O.O. / Santander Bank
Polska S.A.
Umowa na świadczenie usługi
inżyniera kontraktu
42.750,00 PLN
28.02.2027r.
AYESA POLSKA SP. Z
O.O. / Santander Bank
Polska S.A.
Umowa na świadczenie usługi
inżyniera kontraktu
127.500,00 PLN
28.02.2027r.
P&Q / Inter Risk TU
S.A.
Ubezpieczeniowa gwarancja
należytego wykonania
kontraktu - FW Namysłów
8.595.058,58 PLN
11.06.2025r.
P&Q / Inter Risk TU
S.A.
Ubezpieczeniowa gwarancja
należytego wykonania
kontraktu - FF16
2.350.244,03 PLN
16.07.2025
Orange Energia /
Orange Polska
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
24.200.000,00 PLN
31.07.2028 r.
E.ON / E.ON SE
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
50.000.000,00 PLN
31.01.2026 r.
Schattdecor / mBank
S.A.
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
2.800.000,00 PLN
31.01.2026 r.
PURO Hotels /
Santander Bank Polska
S.A.
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
7.380.000,00 PLN
12.12.2025 r.
MERCEDES / ING
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
6.137.700,00 PLN
31.05.2028 r.
HYSTAR AS /
SpareBank 1 SMN
Umowa na dostawę urządzenia
dla H2HUB Nowa Sarzyna Sp.
Z o.o.
510.000,00 EUR
07.12.2026 r.
Siemens Gamesa
Renevable Energy Sp. z
o.o. / Banco Santander,
S.A. Filiale Frankfurt
The advance payment bond -
kontrakt na dostawę turbin
Bałtyk 2
44.341.193,98 PLN
40.423.152,13 EUR
05.10.2027 r.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
77
Podmiot
odpowiedzialny /
wystawca gwarancji
lub poręczenia
Podstawa
Wartość
Okres
Siemens Gamesa
Renevable Energy Sp. z
o.o. / Banco Santander,
S.A. Filiale Frankfurt
The advance payment bond -
kontrakt na dostawę turbin
Bałtyk 3
44.341.193,98 PLN
40.423.152,13 EUR
05.10.2028 r.
Sif Netherlands B.V. /
Allianz . Euler Hermes
SA
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na dostawę
fundamentów Bałtyk 2
2.231.998,15 EUR
20.10.2026 r.
Sif Netherlands B.V. /
Allianz . Euler Hermes
SA
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na dostawę
fundamentów Bałtyk 3
2.174.022,57 EUR
20.10.2026 r.
D.Trading / PKO BP
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
5.916.650,00 PLN
31.08.2027r.
STRABAG, STRABAG
Insfrastruktura Południe,
POLSKI ASFALT,
STRABAG BMTI, Hotele
Warszawskie Syrena,
Mineral Polska /
STRABAG SE
PPA z Polenergia Sprzedaż
Sp. z o.o.
6.300.000,00 PLN
30.04.2026 r.
InPost & InPost
paczkomaty /
INTEGER.PL S.A.
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
14.700.000,00P PLN
26.03.2029 r.
D.Trading / PKO BP
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
5.551.796,00 PLN
31.08.2027r.
D.Trading / PKO BP
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
5.524.932,00 PLN
31.08.2027r.
D.Trading / PKO BP
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
5.499.382,00 PLN
31.08.2027r.
D.Trading / PKO BP
Kontrakt handlowy z
Polenergia Obrót S.A.
2.842.407,00 PLN
30.11.2027r.
Siemens Gamesa
Renevable Energy Sp. z
o.o. / Siemens Energy
AG
Parent Company Guarantee -
kontrakt na dostawę turbin
Bałtyk 2
833.750.000,00 EUR
26.11.2032r.
Siemens Gamesa
Renevable Energy Sp. z
o.o. / Siemens Energy
AG
Parent Company Guarantee -
kontrakt na dostawę turbin
Bałtyk 3
833.750.000,00 EUR
15.06.2033r.
Hitachi Energy Sp. z
o.o. / Hitachi Energy
Ltd.
Parent Company Guarantee -
kontrakt na dostawę
infrastruktury elektrycznej dla
Bałtyk 2
120.000.000,00 EUR
28.08.2032r.
Hitachi Energy Sp. z
o.o. / Hitachi Energy
Ltd.
Parent Company Guarantee -
kontrakt na dostawę
infrastruktury elektrycznej dla
Bałtyk 3
131.000.000,00 EUR
28.08.2033r.
HITACHI / Societe
Generale
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu i
gwarancyjna - Bałtyk2
5.368.850,20 EUR +
16.179.313,03 PLN +
9.892.556,30 SEK +
555.508,03 CHF
31.05.2024r.
HITACHI / Societe
Generale
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu i
gwarancyjna - Bałtyk 3
5.996.967,00 EUR +
16.837.936,19 PLN +
10.995.599,63 Sek +
593.436,96 CHF
30.11.2024r.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
78
Podmiot
odpowiedzialny /
wystawca gwarancji
lub poręczenia
Podstawa
Wartość
Okres
Sif Netherlands B.V. /
Sif Holding N.V.
Parent Company Guarantee -
kontrakt monopale Bałtyk 2
141.4000.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 16.06.2026
+ 5 lat = 16.06.2031r.
Sif Netherlands B.V. /
Sif Holding N.V.
Parent Company Guarantee -
kontrakt monopale Bałtyk 3
137.900.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 30.05.2027
+ 5 lat = 30.05.2032r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV /
EIFFAGE
INFRASTRUCTURES
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na elementy przejściowe dla
Bałtyk 2
106.750.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 22.07.2026
+ 5 lat = 22.07.2031r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV /
EIFFAGE
INFRASTRUCTURES
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na elementy przejściowe dla
Bałtyk 3
106.750.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 10.10.2026
+ 5 lat = 10.10.2031r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV / Sif
Holding N.V.
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na elementy przejściowe dla
Bałtyk 2
106.750.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 22.07.2026
+ 5 lat = 22.07.2031r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV / Sif
Holding N.V.
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na elementy przejściowe dla
Bałtyk 3
106.750.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 10.10.2026
+ 5 lat = 10.10.2031r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV / Credit
Agricole Corparate And
Investment Bank
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na elementy
przejściowe Bałtyk 2
9.441.601,00 EUR
15.11.2026r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV / Credit
Agricole Corparate And
Investment Bank
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na elementy
przejściowe Bałtyk 3
9.487.378,00 EUR
14.09.2026r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV / Euler
Hermes SA
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na elementy
przejściowe Bałtyk 2
4.324.829,94 EUR
20.10.2026r.
Smulders Projects
Belgium NV and Sif
Netherlands BV / Euler
Hermes SA
Performance Bond Guarantee -
kontrakt na elementy
przejściowe Bałtyk 3
4.324.829,94 EUR
20.10.2026r.
IEMANS NV / EIFFAGE
INFRASTRUCTURES
Due Performance Parent
Company Guarantee - projekt i
budowa MFW Bałtyk 2
175.200.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 22.03.2027
+ 5 lat = 22.03.2032r.
IEMANS NV / EIFFAGE
INFRASTRUCTURES
Due Performance Parent
Company Guarantee - projekt i
budowa MFW Bałtyk 3
175.200.000,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 27.08.2027
+ 5 lat = 27.08.2032r.
IEMANS NV / BNP
Paribas
Performance Bond - projekt i
budowa MFW Bałtyk 2
29.775.334,00 EUR
01.04.2027r.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
79
Podmiot
odpowiedzialny /
wystawca gwarancji
lub poręczenia
Podstawa
Wartość
Okres
IEMANS NV / BNP
Paribas
Performance Bond - projekt i
budowa MFW Bałtyk 3
29.775.334,00 EUR
01.10.2027r.
HEEREMA MARINE
CONTRACTORS
NEDERLAND SE /
Heerema Marine
Contractors Holding
Nederland SE
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na transport i montaż
fundamentów Bałtyk 2
75.000.000,00 EUR
01.04.2026r.
HEEREMA MARINE
CONTRACTORS
NEDERLAND SE /
Heerema Marine
Contractors Holding
Nederland SE
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na transport i montaż
fundamentów Bałtyk 3
75.000.000,00 EUR
01.04.2026r.
HEEREMA MARINE
CONTRACTORS
NEDERLAND SE/
ING Bank N.V.
Performance Bond - kontrakt
na transport i montaż
fundamentów Bałtyk 2
6.672.578,00 USD
31.03.2026r.
HEEREMA MARINE
CONTRACTORS
NEDERLAND SE/
ING Bank N.V.
Performance Bond - kontrakt
na transport i montaż
fundamentów Bałtyk 3
6.740.031,00 USD
31.03.2026r.
Tele-Fonika Kable S.A. /
Societe Generale SA
Oddział w Polsce
Performance Bond - kontrakt
na dostawę i montaż kabli
Bałtyk 2
10.463.448,45 PLN
12.08.2027r.
Tele-Fonika Kable S.A. /
Societe Generale SA
Oddział w Polsce
Performance Bond - kontrakt
na dostawę i montaż kabli
Bałtyk 3
10.463.448,45 PLN
12.08.2027r.
Visser Smit Hanab /
VWS Verbindingen &
Netwerken B.V.
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na wyprowadzenie kabli na ląd
Bałtyk 2
15.573.425,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 17.02.2027
+ 1 rok = 17.02.2028r.
Visser Smit Hanab /
VWS Verbindingen &
Netwerken B.V.
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na wyprowadzenie kabli na ląd
Bałtyk 2
15.573.425,00 EUR
data wygaśnięcia
zobowiązań z tytułu
kontraktu tj. 17.02.2027
+ 1 rok = 17.02.2028r.
SEAWAY 7
MANAGEMENT AS /
HSBC BANK PLC
Performance Bond - kontrakt
na okablowanie wewnętrzne
Bałtyk II
9.383.252,00 EUR
24.09.2026r.
SEAWAY 7
MANAGEMENT AS /
HSBC BANK PLC
Performance Bond - kontrakt
na okablowanie wewnętrzne
Bałtyk III
9.020.921,10 EUR
11.02.2027r.
SEAWAY 7
MANAGEMENT AS /
Subsea 7 S.A.
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na okablowanie wewnętrzne
Bałtyk II
93.832.520,00 EUR
01.04.2031r.
SEAWAY 7
MANAGEMENT AS /
Subsea 7 S.A.
Due Performance Parent
Company Guarantee - kontrakt
na okablowanie wewnętrzne
Bałtyk III
90.209.211,00 EUR
01.09.2031r.
P&Q Sp. z o.o. /
InterRisk TU S.A.
Vienna IG
Ubezpieczeniowa Gwarancja
Wad i Usterek - FF Strzelino
4.182.246,00 PLN
22.05.2029r.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
80
Podmiot
odpowiedzialny /
wystawca gwarancji
lub poręczenia
Podstawa
Wartość
Okres
WSP POLSKA
SP.Z.O.O. . WSP
GLOBAL INC. / HSBC
BANK
Gwarancja powykonawcza FF
Strzelino
13.612,69 USD
15.05.2026r.
24. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis
wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania
z działalności
W dniu 8 lutego 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu
udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
granicach kapitału docelowego, umożliwiającego Zarządowi przeprowadzenie w przyszłości jednej
lub większej liczby emisji nowych akcji w celu pozyskania finansowania na realizację celów
strategicznych Spółki, obejmujących dalszą realizac projektów inwestycyjnych i planów
rozwojowych („Nowy Kapitał Docelowy”).
Na tej podstawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 marca 2024 r. uchwaliło
zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w granicach Nowego Kapitału Docelowego na okres trzech lat. Na
podstawie uchwały Zarząd został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę nie wyższą niż 115.828.368 złotych poprzez emisję nie więcej niż 57.914.184 nowych akcji
Spółki („Nowe Akcje”) oraz do pozbawienia prawa poboru Nowych Akcji dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Zmiany Statutu uchwalone
na podstawie ww. uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 21 marca 2024 r. zostały wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowienia Statutu dotyczące Nowego Kapitału Docelowego przewidują, że w przypadku
podjęcia decyzji o pozbawieniu prawa poboru Nowych Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
prawo pierwszeństwa umożliwiające utrzymanie procentowego udziału w kapitale zakładowym
Spółki może zostać przyznane akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki reprezentujące co
najmniej 0,2% kapitału zakładowego Spółki, a także – w związku ze zmianą zgłoszoną i uchwaloną
przez pełnomocnika akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 marca 2024
r. - osobom znajdującym się w wykazie osób uprawnionych do udziału w tym Walnym
Zgromadzeniu.
Na dzień podjęcia Uchwały Zarząd:
planował pozyskać w latach 2024-2027 łączne wpływy w wysokości do ok. 3,4 mld złotych, dzięki
emisji Nowych Akcji przeprowadzonych w ramach Nowego Kapitału Docelowego, przy czym
ostateczna liczba wyemitowanych Nowych Akcji zależeć będzie od uwarunkowań rynkowych oraz
wrażliwości cenowej popytu na akcje Spółki, a tym samym może być niższa niż maksymalna
możliwa do wyemitowania w ramach Nowego Kapitału Docelowego liczba Nowych Akcji;
nie podjął decyzji co do parametrów oraz terminów potencjalnych emisji Nowych Akcji w ramach
Nowego Kapitału Docelowego, ani nie jest pewne, kiedy takie decyzje zostaną podjęte. Decyzje co
do terminów oraz parametrów przyszłych emisji Nowych Akcji dostosowane będą do rzeczywistego
zapotrzebowania Spółki na kapitał w danym czasie. Zarząd w okresach przejściowych nie wykluczał
również posiłkowania się innymi, tymczasowymi źródłami finansowania. Ustalenie przez Zarząd
kluczowych parametrów każdej emisji Nowych Akcji wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą.
O skorzystaniu z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Nowego
Kapitału Docelowego Zarząd będzie informował odrębnie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie została podjęta żadna uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach Nowego Kapitału Docelowego.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
81
W dniu 11 lipca 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą ustanowienia przez Polenergia
S.A. programu emisji obligacji, o łącznej maksymalnej wartości nominalnej do 1.000.000.000
(„Program”) oraz emitowaniu przez Spółkę poszczególnych serii obligacji w ramach tego Programu
(„Obligacje”), obejmowanych przez inwestorów kwalifikowanych, przy zachowaniu następujących
warunków:
1) Obligacje mo być obligacjami emitowanymi w formule Zielonych Obligacji, w tym również
zgodnie z rozumieniem tego terminu w wytycznych Green Bond Principles dotyczących procesu
emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z załącznikiem z czerwca
2022 roku) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International
Capital Market Association);
2) Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o
obligacjach;
3) Obligacje będą oferowane w sposób, który nie będzie wymagał od Polenergia S.A.: (i)
sporządzenia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z
ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani (ii) opublikowania memorandum informacyjnego, o
którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych;
4) Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone;
5) Obligacje będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Rejestracja Obligacji w depozycie prowadzonym
przez KDPW może odbywsię w trybie delivery versus payment lub z udziałem agenta emisji
poprzez zapisanie Obligacji w ewidencji, prowadzonej przez agenta emisji, stosownie do treści art.
7a ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
6) Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7) Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie stałe lub zmienne, oparte o stawkę
referencyjną wskazaną w warunkach emisji danej serii Obligacji, powiększoną o marżę;
8) celem emisji Obligacji jest finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych
projektów, przy czym szczegółowe przeznaczenie środków z emisji zostanie wskazane w
warunkach emisji danej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu;
9) szczegółowe warunki emisji Obligacji dotyczące Obligacji danej serii, w tym poziom marży,
zostaną ustalone przez Zarząd Polenergia S.A., w oparciu o podjęte w tym zakresie uchwały,
każdorazowo w drodze odrębnych uchwał emisyjnych dotyczących danej serii Obligacji lub przez
osoby upoważnione przez Zarząd Polenergia S.A., po uprzednim wyrażeniu przez Radę Nadzorczą
zgody na projekt warunków emisji Obligacji.
W dniu 11 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Polenergia S.A. podjęła uchwałę, w ramach której wyraziła
zgodę na ustanowienie przez Polenergia S.A. Programu.
W dniu 10 września 2024 roku Polenergia S.A. zawarła umowę programową dotyczącą Programu
(„Umowa Programowa”) z Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”), mBank S.A. („mBank”)
oraz Santander Bank Polska S.A. („Santander”) (Bank Pekao, mBank oraz Santander, dalej łącznie
jako „Banki”).
Na podstawie Umowy Programowej Banki przyjęły zobowiązanie do wykonania określonych
obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu oraz organizacją i emisjami Obligacji w
zakresie określonym Umową Programową.
Bank Pekao pełni obowiązki współorganizatora Programu, dealera oraz agenta ds. strukturyzacji
zielonych obligacji. mBank pełni obowiązki współorganizatora Programu, dealera oraz agenta ds.
strukturyzacji zielonych obligacji. Santander pełni obowiązki współorganizatora Programu oraz
dealera.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
82
W dniu 16 października 2024 r. nastąpiła emisja Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej
750.000.000 zł („Obligacje Serii A”, „Emisja”). Podstawowe informacje dot. Emisji:
1) cena emisyjna jednej Obligacji Serii A - 1.000 zł;
2) data wykupu Obligacji Serii A - 16 października 2029 r.;
3) wcześniejszy wykup Obligacji Serii A - możliwy na żądanie Polenergia S.A. lub obligatariusza
na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii A;
4) Cel Emisji: bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy
i eksploatacji Zielonych Projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych.
5) Stopa procentowa: zmienna - WIBOR 6M + Marża 270 bps p.a.
6) Okresy odsetkowe półroczne.
W dniach 17 i 18 października 2024 r. Polenergia S.A. zawarła z instytucjami finansowymi
transakcje terminowe swap na stopę procentową (IRS), łącznie zabezpieczające 75% ekspozycji
Polenergia S.A. na ryzyko zmienności stopy procentowej opartej na WIBOR w związku z Emisją.
Zarząd GPW określił dzień 12 lutego 2025 r. jako dzień pierwszego notowania Obligacji Serii A w
Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.
Na moment publikacji sprawozdania pełna kwota 750 mln z zielonych obligacji wyemitowanych
w 2024 r. została przeznaczona na rozwój projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III,
z czego 350 mln zł w 2024 r., a 400 mln zł w 2025 r.
25. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym
a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Spółka nie publikuje prognoz wyników na dany rok.
26. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi,
ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania sz zaciągniętych zobowiązań
oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w
celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Najistotniejszą część zobowiązań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej stanowią kredyty
bankowe, szerzej opisane w sprawozdaniach finansowych oraz zobowiązania z tytułu emisji
obligacji. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wszystkie istotne zobowiązania Emitenta i jego Grupy
kapitałowej były regulowane bez opóźnień.
Z drugiej strony zmienność cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz mechanizmy regulacyjne
dla wytwórców i sprzedawców energii mogą skutkować spadkiem parametrów ekonomicznych
spółek z Grupy, a nawet niespełnieniem wskaźników finansowych określonych w umowach kredytu
i / lub w warunkach emisji obligacji.
Grupa na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i pozostaje w bieżącym kontakcie
z instytucjami finansującymi. Potencjalny spadek cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w
dłuższym terminie może skutkować okresowymi problemami w realizacji zobowiązań wynikających
z niektórych umów kredytowych, co może wiązać się z koniecznością uruchomienia gwarancji
udzielonych przez Polenergia S.A. na rzecz poszczególnych projektów. Gwarancje te zostały
szerzej opisane w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym w nocie 27.1.
27. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,
w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian
w strukturze finansowania tej działalności
Na dzień 31 grudnia 2024 roku Grupa planuje, że łączne nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w
roku 2025 wyniosą około 1 232 milionów zł. Kwoty te przeznaczone będą głównie na rozwój
projektów w obszarze morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz realizację programu
inwestycyjnego w segmencie dystrybucji.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
83
Polenergia S.A. dąży do finansowania poszczególnych projektów w formule „project finance”
z udziałem finansowania zewnętrznego.
28. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok
obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń
na osiągnięty wynik oraz ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz
wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest
możliwy w latach następnych
W punktach 1 i 2 niniejszego raportu przedstawiono zdarzenia mające istotny wpływ na działalność
i wyniki finansowe Emitenta. Wszystkie te zdarzenia mają charakter typowy dla prowadzonej
działalności.
29. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej
do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono
sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów
strategii rynkowej przez niego wypracowanej oraz charakterystyka polityki w zakresie
kierunków rozwoju grupy kapitałowej Emitenta
Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju grupy kapitałowej
Perspektywy rozwoju Emitenta w kontekście zmian otoczenia zewnętrznego oraz nowych ustaw
przedstawiono w sekcji dot. czynników ryzyka oraz w materiałach znajdujących się na stronie
internetowej Emitenta pod adresem:
https://www.polenergia.pl/serwis-relacji-inwestorskich/
Opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej grupy kapitałowej
Grupa na bieżąco analizuje potencjalne kierunki dalszego rozwoju z uwzględnieniem zmieniającego
się otoczenia prawnego, regulacyjnego oraz rynkowego.
Na dzień dzisiejszy Grupa koncentruje swoje wysiłki na:
- dalszej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności i zwiększaniu efektywności posiadanych
aktywów,
- rozwoju nowych oraz utrzymaniu istniejących projektów, w obszarze morskiej jak i lądowej
energetyki wiatrowej oraz farm fotowoltaicznych w Polsce,
- rozwoju projektów z obszaru magazynów energii (BESS),
- rozwoju projektów lądowych farm wiatrowych w Rumunii,
- realizacji projektów z portfela farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje w 2022 oraz 2023
roku,
- przygotowaniu do realizacji farmy wiatrowej Bądecz, która wygrała aukcję w 2024 roku,
- dalszym rozwoju działalności w segmencie obrotu,
- realizacji planu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji (skutkującego docelowym wzrostem
Wartości Regulacyjnej Aktywów oraz wzrostem liczby odbiorców przyłączonych na stałe do sieci
spółki),
- rozwoju sprzedaży rozwiązań w zakresie energetyki rozproszonej i elektromobilności,
- intensyfikacji działań w obszarze sprzedaży energii do klientów niepodłączonych do własnej
sieci,
- rozwoju w segmencie gazu i czystych paliw w oparciu o produkcję i magazynowanie zielonego
wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy z własnej energii odnawialnej.
W związku z istotną skalą planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację celów
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
84
strategicznych określonych w strategii biznesowej, Zarząd rozpoczął przegląd opcji w obszarze,
strategii elektromobilności, strategii wodorowej oraz ekspansji zagranicznej i nie wyklucza podjęcia
w przyszłości, w zależności od wyników przeglądu, decyzji o odstąpieniu od ich dalszej realizacji
lub o zmianie sposobu lub zakresu ich realizacji.
Szerzej politykę w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej Emitenta przedstawiono
w materiałach znajdujących się na stronie internetowej pod adresem:
https://www.polenergia.pl/serwis-relacji-inwestorskich/
30. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą
kapitałową
W roku obrotowym 2024 nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową.
31. Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
Emitenta przez przejęcie
Pan Adam Purwin był w 2024 r. stroną dwóch kontraktów menedżerskich, zawartych ze Spółką
oraz pozostaje (obecnie) stroną trzeciego kontraktu menedżerskiego.
Pierwszy kontrakt menedżerski obejmował okres od dnia 18 lipca 2024 r. do dnia 18 października
2024 r. (czas oznaczony będący czasem delegacji Członka Rady Nadzorczej do wykonywania
obowiązków Członka Zarządu). Okres wypowiedzenia tej umowy wynosił dwa tygodnie. Kontrakt
menedżerski przewidywał zakaz konkurencji na mocy którego Spółka zobowiązana była do wypłaty
odszkodowania w wysokości równej 100% wynagrodzenia stałego. Strony zawarły również kontrakt
menedżerski, który obejmował okres od dnia 19 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
(czas oznaczony będący czasem powołania Pana Adama Purwina do Zarządu Spółki wraz z
powierzeniem funkcji Wiceprezesa Zarządu). Okres wypowiedzenia tej umowy wynosił dwa
tygodnie. W przedmiotowym kontrakcie przewidziano również zakaz konkurencji na mocy którego
Spółka zobowiązana była do wypłaty odszkodowania w wysokości równej 100% wynagrodzenia
stałego. W związku z powołaniem Pana Adama Purwina do Zarządu nowej kadencji
rozpoczynającej bieg z dniem 1 stycznia 2025 r. Strony zawarły na czas nieoznaczony kolejny
kontrakt menedżerski, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 r.
Pan Andrzej Filip Wojciechowski jest stroną kontraktu menedżerskiego zawartego ze Spółką
od dnia 01.03.2024 na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia kontraktu wynos9 miesięcy,
w przypadku rozwiązania umowy przed upływem kadencji członka Zarządu oraz 4,5 miesiąca
w przypadku rozwiązania umowy po upływie kadencji członka Zarządu, każdorazowo ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony zawarły również zakaz konkurencji po rozwiązaniu
umowy, który obowiązywał przez 9 (dziewięć) miesięcy, zaś należne odszkodowanie było równe
100% wynagrodzenia stałego. W związku z powołaniem Pana Andrzeja Filipa Wojciechowskiego
do Zarządu nowej kadencji rozpoczynającej bieg 1 stycznia 2025 r. Strony zawarły aneks
ujednolicający do kontraktu menedżerskiego, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 r.
Pan Jerzy Zań jest stroną umowy o pracę zawartej ze Spółką. Umowa jest zawarta na czas
nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 12 miesięcy, w przypadku rozwiązania umowy
przed upływem kadencji Prezesa Zarządu oraz 6 miesięcy w przypadku rozwiązania umowy po
upływie kadencji Prezesa Zarządu. Umowa o pracę pozostaje obecnie obowiązująca do dnia 31
lipca 2025 r., kiedy to upłynie okres wypowiedzenia. Ponadto Pan Jerzy Zań jest stroną umowy o
zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, przewidującej po stronie Spółki obowiązek zapłaty
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
85
na jego rzecz odszkodowania w wysokości równej 12-krotności wynagrodzenia z tytułu
powstrzymania się przez niego od prowadzenia działalności konkurencyjnej.
Pan Michał Michalski jest stroną umowy o pracę zawartej ze Spółką. Umowa zawarta jest na czas
nieokreślony. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 12 (dwanaście) miesięcy. Umowa o pracę
pozostaje obecnie obowiązująca do dnia 31 marca 2025 r., kiedy to upłynie okres wypowiedzenia
Pan Michał Michalski był stroną umowy o zakazie konkurencji przewidującej po stronie Spółki
obowiązek zapłaty na jego rzecz odszkodowania w wysokości równej 100% kwoty wynagrodzenia.
Spółce przysługiwało prawo odstąpienia od zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, które
Spółka wykonała, składając stosowne oświadczenie, wobec czego nie będzie zobowiązana do
zapłaty odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji.
Pan Tomasz Kietliński był stroną umowy o pracę zawartej ze Spółką. Umowa zawarta była na
czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy wynosił 6 miesięcy i upłynął z dniem 30 września
2024 r. Ponadto Pan Tomasz Kietliński jest stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy, przewidującej po stronie Spółki obowiązek zapłaty na jego rzecz odszkodowania
w wysokości równej 100% kwoty wynagrodzenia z tytułu powstrzymywania się przez niego od
prowadzenia działalności konkurencyjnej. Obecnie do dnia 31 marca 2025 Pan Tomasz Kietliński
otrzymuje odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Pani Iwona Sierżęga jest stroną umowy o pracę zawartej ze Spółką. Umowa zawarta jest na czas
nieokreślony. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 6 miesięcy i upłynie z dniem 31 maja 2025
r. Ponadto, Pani Iwona Sierżęga jest stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku
pracy, przewidującej po stronie Spółki obowiązek zapłaty na jej rzecz odszkodowania w wysokości
równej 6-krotności wynagrodzenia z tytułu powstrzymania się przez nią od prowadzenia działalności
konkurencyjnej. Odszkodowanie płatne jest w 6 (sześciu) równych ratach. Spółka jest zobowiązana
do zapłaty odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Pan Piotr Maciołek jest stroną umowy o pracę zawartej ze Spółką. Umowa zawarta jest na czas
nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 6 miesięcy i upłynie z dniem 31 maja 2025 r.
Ponadto, Pan Piotr Maciołek jest stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
przewidującej po stronie Spółki obowiązek zapłaty na jego rzecz odszkodowania w wysokości
równej 6-krotności wynagrodzenia z tytułu powstrzymania się przez niego od prowadzenia
działalności konkurencyjnej. Odszkodowanie płatne jest w 6 (sześciu) równych ratach. Spółka jest
zobowiązana do zapłaty odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku
pracy.
32. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych
na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych
(w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub
potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w
koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy Emitentem jest jednostka
dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje
o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w
sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca
ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym
Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących zostały przedstawione w nocie 47
do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
86
Ponadto członkom Zarządu przysługiwały również pozafinansowe świadczenia, takie jak
mieszkania służbowe w uzasadnionych przypadkach lub refinansowanie kosztów zakwaterowania,
ponoszenie lub refinansowanie kosztów podróży, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie medyczne,
korzystanie z samochodów służbowych.
33. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje
zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym obowiązek uznaje się za spełniony
poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym
Grupa nie posiada ww. zobowiązań.
34. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz
akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących Emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, Pani Dominika Kulczyk, za pośrednictwem
Kulczyk Holding S.à r.l., spółki prawa luksemburskiego oraz Mansa Investments Sp. z o.o.
(“Mansa”), posiada 33 168 900 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o łącznej wartości nominalnej
66 337 800 złotych, stanowiących ok. 42,95% wszystkich akcji Emitenta (raport bieżący nr 11/2025
z 27 lutego 2025 r.). Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Mansa, dnia 24 lutego 2025 r.
Mansa oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę zastawu rejestrowego i finansowego,
której przedmiotem jest 17 760 350 posiadanych przez Mansa akcji Spółki, stanowiących na dzień
zawiadomienia ok. 23% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce. Mansa
zachowała możliwość wykonywania prawa głosu z zastawionych akcji. Z zawiadomienia wynika
także, że wcześniejszy zastaw finansowy na 15 200 000 posiadanych przez Mansa akcji w kapitale
zakładowym Spółki wygasł (raport bieżący nr 11/2025 z 27 lutego 2025 r.; o ustanowieniu
wcześniejszych zastawów Spółka informowała na podstawie zawiadomień otrzymanych od Mansa
raportami bieżącymi nr 42/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., nr 24/2023 z 13 czerwca 2023 r. oraz nr
38/2023 z 28 września 2023 r.). Spółka nie otrzymała innych zawiadomień informujących
o posiadaniu akcji Spółki przez jej osoby zarządzające lub nadzorujące.
35. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym),
w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
W dniu 27 lutego 2025 r. Spółka zawarła z głównym akcjonariuszami, tj. BIF IV Europe Holdings
Limited i Mansa Investments sp. z o.o. (łącznie: „Akcjonariusze”) umowę trójstronną („Umowa
Trójstronna”). Postanowienia tej umowy przewidują m.in. uprawnienie (ale nie obowiązek)
Akcjonariuszy do dokapitalizowania Spółki w przypadku, gdyby nie miała ona możliwości pokrycia
z własnych środków, w tym pochodzących z finansowania zewnętrznego, Wkładu Finansowego
wymaganego do wniesienia do spółek projektowych MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III
sp. z o.o. w związku z realizacją przez te spółki projektów morskich farm wiatrowych („Projekty
Bałtyk”). Dodatkowo, w przypadku, gdyby powyższy scenariusz dokapitalizowania nie doprowadził
do wyposażenia Spółki w środki wystarczające do pokrycia Wkładu Finansowego Spółki
niezbędnego do realizacji Projektów Bałtyk, Spółka może zawiadomić Akcjonariuszy o konieczności
dostarczenia dodatkowego finansowania. W takim przypadku każdemu Akcjonariuszowi z osobna
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
87
przysługuje uprawnienie (ale nie obowiązek) udzielenia Spółce pożyczek z opcją konwersji, po
spełnieniu określonych warunków, na akcje Spółki. Zgodnie z Umową Trójstronną regres danego
Akcjonariusza związany z wykorzystaniem jakiejkolwiek gwarancji wystawionej na podstawie umów
zawartych na zlecenie Akcjonariuszy zapewniających udostępnienie Spółce linii gwarancyjnych dla
celów zabezpieczenia płatności Wkładu Finansowego zostanie skonwertowany na pożyczki
w wysokości równej regresowi należnej każdemu z Akcjonariuszy. Pożyczki te także mogą podlegać
konwersji na akcje w kapitale zakładowym Spółki. W konsekwencji postanowienia Umowy
Trójstronnej mogą, ale nie muszą, zmienić proporcje posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki, w tym Akcjonariuszy.
Spółka nie ma wiedzy o innych umowach zawartych w 2024 r. (jak również zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy, zaś w szczególności Spółka nie jest
stroną takich ewentualnych umów. W zakresie wymaganym prawem, w przeszłości, Spółka
przekazywała do publicznej wiadomości informacje dotyczące znanych jej umów pomiędzy
niektórymi akcjonariuszami.
36. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W chwili obecnej w Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych.
37. Informacje dodatkowe:
a) Na temat daty zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego
lub Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta
ta umowa
Umowa z dnia 22 lipca 2024 roku pomiędzy Polenergia S.A. a Grant Thornton Polska Prosta spółka
akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E na przeprowadzenie:
przeglądu śródrocznego Jednostkowego i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz od 1 stycznia 2025 roku do 30
czerwca 2025 roku
badania Jednostkowego i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący s
31 grudnia 2024 roku oraz 31 grudnia 2025 roku.
Ponadto poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy zawarły z Grant Thornton Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa Antoniego
Baraniaka 88 E umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2024
roku oraz 31 grudnia 2025 roku.
b) Na temat okresu i zakresu usług świadczonych przez wybraną firmę audytorską na rzecz
Grupy
Spółki z grupy kapitałowej korzystały w 2024 roku z usług wybranej firmy audytorskiej w zakresie
badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, badania raportu o zrównoważonym rozwoju, a także dodatkowych usług będących
potwierdzeniem spełnienia warunków zawartych umów kredytu na podstawie analizy informacji
finansowych pochodzących ze zbadanych przez Audytora sprawozdań finansowych.
c) Na temat organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej
Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza po rekomendacji Komitetu Audytu.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
88
d) Na temat wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
Szczegóły dotyczące wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
zostały przedstawione w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie 49.
38. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym
i wartościowym
Opis pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym został
przedstawiony w nocie 32 do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.